10%给乙方。工程验收之日起半年内一次性付清工程余款。由于甲方原因未按合同约定支付工程款给乙方,则乙方有权要求甲方赔偿乙方损失,对未到位资金,由甲方按1.5% 签证单等证据证实、并经庭审质征，足以认定。 本院认为，原告对该装饰装修工程己施工竣工。原、被告也己在“工程验收结算明细表”上盖印签名验收。被告 ...

第19届深圳国际家具/家居饰品/家具配料展览会的1BX号展位，委托精美装饰设计室对展台进行装修制作(包括布展及撤展)；布展时间2006年8月15日至17日，撤展时间 的合同总额为x元的工程无异议，予以确认。被告(反诉原告)已付工程款x元，尚欠x元，合同约定最后在11月4日前付清，该时间至判决时已过，故 ...

006元。 原审法院认为，欧达厂与中富公司所订《东之杰大酒店改造及装修工程GRC构件购销合同》已转为欧达厂与东杰公司，有欧达厂、东杰公司及中富 工程的造价，欧达厂应对此承担举证不能的法律后果。欧达厂以两项工程共计工程款532，607元为由，要求东杰公司支付工程余款298，607元，缺乏依据，难以准许。 ...

凯兴装饰工程有限公司与被上诉人沈阳市裕和餐饮有限责任公司中国城大酒店建设工程施工合同工程款、质量纠纷一案，不服沈阳市沈河区人民法院[2003]沈河民一房初字第 与设计图纸不符，不满足设计要求。４、旋转门的尺寸偏差符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》（略）—2001标准要求。经东北工程咨询公司鉴定，该 ...

住（略）。 委托代理人罗晟，广东盈建律师事务所律师。 上诉人冼某某因承揽合同纠纷一案，不服原广东省顺德市人民法院(2002)顺法经初字第（略）号民事判决， 成就的，视为条件已成就。本案中，原告要求被告支付工程款的条件是否已成就，根据被告提供的证据1、6分析，装修工人进出碧桂园，需办理出入证，且出入时还 ...

铝板交付和瑞公司，和瑞公司依据合同开始对标的物辰光大厦进行装修。锐意公司共给付和瑞公司117万元工程款，付款时间分别为：1998年7月21 范围写明可承担单位工程造价600万元以下建筑(包括车、飞机)的室内、室外装饰、装修工程的施工。1999年10月28日，北京市大兴县建筑行业管理办公室出具说明，证明 ...

848元加增减变更工程项目，并以国家、省有关规定进行决算；工程款的支付方法为：合同生效后五日内按合同总造价的20％一次性付给广建海南分公司，当工程款拨至 保修期一年。同年九月二十八日，汽贸公司向广建海南分公司发出《关于职工集资楼内部装修工作函》，要求广建海南分公司在不影响受力结构和确保质量安全的前提下 ...

请求进复核，原审未予采纳。 另查明，被上诉人发包给上诉人安装消防工程之酒店的装修工程确于1997年8月停工至2000年8月向上诉人发函时复工。在原审诉讼 双方应当依约履行。施工初期，上诉人依约进场施工，被上诉人亦依约支付工程款。但在履行合同过程中，因被上诉人酒店资金不到位等原因而致装饰工程停建，上诉人 ...

达经济发展总公司(以下简称宏达公司)因与被上诉人海南大山农业有限公司(以下简称大山公司)联营合同纠纷一案，不服三亚市城郊人民法院(2001)城经初字第X号民事判决，向 主张大山公司没有室内装修的经营范围因此双方合作合同无效不能成立。球会涂料工程完成后，宏达公司未按约定在收到球会工程款后及时向大山公司 ...

附有装修预算书，且被告在装修预算书中注明应按实方计算，合同签订后，原告依约组织施工，工程竣工后，双方只是对附加工程确认工程款合计5074元，对《 日的支票存根共同组成的，足以证明双方的交易习惯是上诉人开收据在先，取工程款在后，而且支票存根与收据是作为一整套付款凭证使用的。由此可断定被上诉人在2001年 ...