直到工程完工，省六建公司也未缴纳履约保证金，应视为双方对合同担保条款的变更;第二，恒升公司所提交的四份会议纪要中也无业主或监理部门对省六建公司的项目 公司承担的2002年8月28日至2004年5月27日电费数额x．33元一并考虑，采用统一标准处理，更为合理。原审认定2002年8月28日至2004年5月 ...

意见：“此项目为业主（注：恒升公司）直接发包，内容非六建公司完成。可适当考虑，但提供数据不实，各配合单位均为项目部交纳了配合费，并甲方（注： 工程量清单，9、工程报价单或预算书，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。本合同双方约定签字盖章并缴纳履约保证金后生效。第二部分通用条款 ...

天罚款2000元，至交验之日止，该罚款从工程款中扣除，如遇人力不可抗拒的因素造成工期延误，按相应时间顺延工期。8、付款办法：(1)主体二层封顶验收后 日出具的鉴定方案进行鉴定，即以“设计变更以设计部门出具的变更手续为准；被变更掉的应按合同进入价扣除，新变更的按国家定额造价”为依据进行了鉴定。(2)初步 ...

为医院的前期工作资料以及各类证件的复印某。同时，考虑到百草堂的股权转让以及股权转让后的合作事宜系双方9.12合同的核心内容，而百草堂作为医疗机构，具备相应 某与张某共同设立了坤鹤百草堂，系通过一致意思表示的方式对双方9.12合同的履行方式作出的变更，并未违反我国公司法的强制性规定。因此，郭某提出的其未 ...

或间接为河南大学节省建设资金多达数百万元，要求对其代建利润和管理费充分考虑。本院认为，中迪公司对为河南大学节省数百万资金没有提交证据或者计算方式充分证明 的，应予计取，和无效合同的处理并不矛盾。《开封市X镇经济适用房住房管理暂行办法》第二十条规定“经济适用住房价格构成包括以下8项因素：（一）建设用地的 ...

某系新乡X乡市康鑫源房地产开发有限公司签订桥北同心源社区房屋建筑合同的全权代表、毛某与韩某签订土建工程承包合同时按图纸所标已完成工程量1059.75平方米的事实。 粉刷工程的事实应予认定，结合毛某提供的考勤表，考虑到粉刷工程的市场价等因素，本院酌定案涉粉刷工程的劳动报酬为x元。据此，韩某与新乡市康鑫源 ...

方法提出变更价款，报监理工程师审查，经被告同意后调整合同价款和竣工日期；若被告不同意原告提出的变更价款，应在原告提出后14天内与原告协商，若协商不成， 泥量增加的风险和费用属于原告在投标报价中自行考虑的因素，应由原告承担；如果被告在招标时提供的施工技术资料不真实，并由此引起原告增加挖泥工程量，且工程量 ...

双方应就各自的投资比例和分成比例再作协商，以便在今后的经营中分担盈亏。三、委托经营合同第8条的变更或修改建议为：第一方案：1．以中外合作经营方式；2． 认为在委托经营合同中确实包含有场地使用，即租赁的因素，这是很自然的。由于申请人所承包经营的娱乐城项目是在被申请人所拥有的WJ饭店内裙楼第三层及第三层附 ...

双方应就各自的投资比例和分成比例再作协商，以便在某后的经营中分担盈亏。 三、委托经营合同第8条的变更或修改建议为： 第一方案： 1．以中外合作经营方式； 某托经营合同中确实包含有场地使用，即租赁的因素，这是很自然的。 由于申请人所承包经营的娱乐城项目是在某申请人所拥有的WJ饭店内裙楼第三层及第三层附 ...

年9月份交工，也超过合同约定的工期延误达10天以上，根据合同约定，工期保证金不应返还。如将非典事件、雨季的因素考虑在内，将工期酌情顺延， 设计研究院于某判决生效后十日内向洛阳台兴建筑安装工程有限公司支付工程款x.9元、变更工程款x.45元”。 三、洛阳有色金属加工设计研究院于某判决生效后十日内向洛阳台 ...