等级要求达到国家施工验收规范的优良标准。工程竣工后，经竣工验收质量达到投标人承诺质量标准的要求后，退还质量履约保证金。工程竣工后，若因承包单位原因质量未达到投标 但正岩公司收到该通知和意见后并未提出异议，且己按其要求进行了施工。从而导致工程造价的增加。对此增加的费用双方均有责任，应各承担一半。截止正岩 ...

该所证明：中原铝业公司委托我所设计的冷轧车间、铸轧车间的图纸，因建设单位是边设计边施工，使用方案变化也非常之大，所以基础部分是在2004年1月 称：一、原审判决我公司给付中原铝业公司22.16万元违约金不成立。争执工程无施工图纸，合同工期无法确定；中原铝业公司未按合同约定的付款期限付款；中原铝业公司在 ...

价款的机会，提出如不按其要求签订结算协议就不提供工程资料，而如果城建四公司不提供工程资料将导致工程无法验收，海湾公司将承担商场业主每日近20万元的延期 工程量清单中计取；其他事项说明中，载明因建设单位未能安排其与施工单位进行会审，本次审计结果仅作为建设单位办理施工结算时参考使用，本次审计结果中已扣除甲 ...

合同的部分条款无效的理由成立，本院予以支持。第三人述称迟延交工并与实际施工单位达成顺延工期协议并未告知原、被告和征得原被告的同意，该协议对原、被告不 无法办理本项目建设工程规划许可证，被市规划局勒令停工所致。由此引起的相关法律责任，理应由原告承担。而由于高阳路改造导致工程无法施工，系不可抗力原因；新、 ...

窗工程x.90元，共计x.69。国谊公司(建设单位)、广机公司(施工单位)在河南求实工程造价咨询有限公司出具的《建筑工程造价审核验证定案表》上签章认可。河南求实 造成的，与事实不符，导致判决错误。被上诉人提供证据9、10、11、12、13不能证明停工是上诉人让停工的，更不能证明停工的原因是上诉人造成的 ...

结构有限公司法律顾问。 原告商电铝业集团诉被告商丘钢结构分公司、重庆钢结构公司建设工程合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，于2010年5月11日 甲方延期付款工期顺延的事实。 2、申请延期的报告，据此证明因原告的原因导致被告无法正常施工的事实。 3、焊缝探伤报告，据此证明钢梁的加工制作于2007 ...

施工合同已实施履行。并且在被上诉人不知何因停止施工后，该工程至今并未被建设方或上诉人承包或转包给任何其他施工单位，该工程只是停工，仍保留在上诉人当时的施工 说暂时停工，等通知后再干活”，根本不是上诉人的原因导致工程无法施工。故被上诉人所述不是事实，工程已经实施开工了，不存在退还履约金并按支付利息的情况 ...

上访要工资；2、照片一份、2006年11月27日工程联系书一份，证明因原告的原因致使承包商无法施工，所以被告才解除合同。 被告对原告提交的证据1真实性无 支付工程款，给被告造成认识上的不一致，导致合同的解除，同时，原告没有及时找到新的施工单位，科学合理安排后续的工程建设，对因此造成的损失，应承担较大的 ...

公司在扣除8.3％的税款及各项费用后，余款转拨给程某某。2005年10月，因规划变化导致工程某工，工程某始结算。包括程某某负x%楼在内的参与建设的各项目 施工单位和建设单位之间的纠纷与实际施工的我无关，不能因建设单位没有按照三份结算书的数额付工程某，而否定我和河南国基公司共同认定的三栋楼实际工程某价。 ...

。 一审认为，原、被告所争议的工程在实际施工过程中由于材料上涨、施工资金不到位等原因，导致工程无法正常进行，为保证工程顺利施工，经原、被告三方协商一致 没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日……。因合同双方对付款时间约定不明，对欠付款利息计付标准没有约定 ...