以下简称润峰公司）、洛阳港兴房地产开发有限公司（以下简称港兴公司）建设工程施工合同纠纷一案，闽南公司于2006年12月25日向河南省洛阳市中级人民法院提起诉讼 ；工期延误：执行《通用条款》有关规定；合同价款及调整采用包工包料、总价包干加签证方式确定；竣工验收与结算，工程通过备案验收达到质量标准6个月后 ...

部分专用条款。------六、合同价款与支付。合同价款采用固定价格，合同价款中包括的风险范围为招标范围内的工程内容一次包干，风险范围以外合同价款调整方法为国家 增加工程及水电安装的补充协议》的工程价款不应扣除流动施工津贴和计划利润。3、按照主合同、补充协议包干加增减工程即东升鉴定所计算方法（二）进行 ...

正确。2、关于某筋差价款及超用钢筋款，因合同约定的是包干价，根据最高人民法院《关于某理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，包干价不 ，根据不同情况，按以下办法进行处理：1、施工合同采用固定价格，招标文件有明确的材料风险系数要求，且合同价款也包含了材料风险费用的，其钢材价格不予调整。2、 ...

简称“某市政公司”）诉被告上海某机械设备有限公司（以下简称“某设备公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2007年11月26日受理后，依法适用简易程序， 的工程总价问题。 本案中，根据双方所签合同的约定，采用固定价格包干，合同价款为8,880,000元，并约定“采用固定价格合同,合同价款中包括的风险 ...

的施工交叉影响费为4.x万元。综上，《建设工程施工合同》的总价变更为6793.x万元。 五、1、发票、支票头；2、关于甲供材料的确认书 双方当事人在《建设工程施工合同》专用条款第23条“合同价款及调整”中虽约定“本合同价款采用固定价格合同方式确定”，但是该条款还约定“风险范围以外合同价款调整方法：发包 ...

的施工交叉影响费为4.x万元。综上，《建设工程施工合同》的总价变更为6793.x万元。 五、1、发票、支票头；2、关于甲供材料的确认书 双方当事人在《建设工程施工合同》专用条款第23条“合同价款及调整”中虽约定“本合同价款采用固定价格合同方式确定”，但是该条款还约定“风险范围以外合同价款调整方法：发包 ...

第一条意见，按x.12元结算工程款。但其行为却与下列履行合同行为不相符合：第一，签订工程价款平方米包干合同条款却在合同第三条要求作预算，在合同第二条 不能变动问题。依照国家建设部《建设工程施工发包与承包计价管理办法》第12条第l项规定：固定价指合同总价或者单价在合同约定的风险范围内不可调整。纵观三方的 ...

，建设方在收到施工方备案资料后的15个工作日内审核完毕，并在7个工作日内按工程总价的97%付清尾款，3%的款项作为保修金一年内付清。如未按规定时间审定 支付的工程实体检测费x元，开元公司认为双方签订的建设工程施工合同为固定价包干合同，该项费用应当包含在包干价内，故不应由其承担。本院认为，根据建设工程 ...

报建等手续。嘉陵公司负责工程的施工，房产的对外销售以及建设所需资金的投入。嘉陵公司分得70％的利润，海发公司分得30％的利润。亏损风险按比例分担。1994年7 公司承建＂海发大厦＂，不仅包干工程造价为（略）．35元，而且包工、包料、包工期200天等。待工程进度款支付至合同总价的90％时，停止工程款支付 ...