的一般责任”，约定：8.1原文保留，增加内容：（f）工程设计变更，由承包人作出施工设计图，并经设计单位、监理、发包人三方认可；增加（g）工程质量 施行。因此，本案所涉施工合同组成中的“合同通用条款”是被告举证的《公路工程国内招标文件范本（1999年版）》中的“合同通用条款”，而并不是原告举证《公路工程 ...

在同年7月28前恢复梅江大桥施工，确保10月1日具备通车条件。对“因设计变更过桥水管增加施工难度投资”，被告按设计院已提供的预算x元给予增加计量。同年 工程在合同期内不调价”，故该钢筋差价不作调整。 另查明：在《公路工程国内招标文件范本》中，桥面铺装是以平方米计算。在被告与原告的招投标工程量清单中， ...

在同年7月28前恢复梅江大桥施工，确保10月1日具备通车条件。对“因设计变更过桥水管增加施工难度投资”，被告按设计院已提供的预算x元给予增加计量。同年 工程在合同期内不调价”，故该钢筋差价不作调整。 另查明：在《公路工程国内招标文件范本》中，桥面铺装是以平方米计算。在被告与原告的招投标工程量清单中， ...

为阅读和理解本协议书的组成部分，即：……e、合同通用条款……。《公路工程国内招标文件范本》（2003版）中的转让与分包中规定：事先未报监理工程师 所指变更(BG一06-036)文件为编号为BG一06-036的《许亳高速公路太康工程设计一般二类变更备忘录》，该备忘录显示碎石垫层变更后工程量为549m，该 ...

月20日，七建公司回复美特幕墙公司，认为工程施工图(白图)按招标文件要求应由美特幕墙公司负责，确认由建设单位和设计单位负责；建设单位认为施工图无法确认系由 工程招投标之后，难以排除客观情况发生变化等因素，也无法证明上诉人所提交的合同范本中改变工期、改变支付进度款的时间节点、金某，以及幕墙玻璃部分水密性 ...

前压实增加土方x.4m3，此部分贾某某施工，客观存在。根据《公路工程国内招标文件范本》第204节填方路基204.06计量与支付规定应当计量计价，并且业主单位也 运距2.1千米，方量为x。7、二审期间，河南公路工程公司向本院提交《河南省交通重点工程设计变更申报表》中的《濮鹤高速公路X标超运距运量计算表》 ...

，该证据不能证明原告应得到计量支付的工程量；对第一组证据中证据4第六标段工程设计图纸一卷7本无异议；对第一组证据中证据5工程量清单无异议。 对第二组 推导出与原告之间的支付办法，该证据与本案无关；3、对证据3交通部公路工程国内招标文件范本（共5页）真实与否不发表质证意见，该证据与本案无关；对以上证据的 ...

业主、高监办及项目部经反复论证后决定取消，并未实际发生工程设计变更及施工。被告仅凭一纸设计变更处理纪要而无相应工程量实际发生依据遂要求计付合同外工程款 .8万m未计价漏计工程款130多万元的问题。根据交通部颁发的《公路工程国内招标文件范本》[交公路发(2003)X号]第203节第5条第2项规定：“土方 ...

承包单价中包含业主招标文件和公路工程国内招标文件范本（2003）及业主的补充内容中规定的支付项目的一切费用和风险；超出合同（设计）数量变更劳务 即具有法律效力。 本案二审案件受理费7300元，减半收取3650元，由湖南省建筑工程集团总公司、马某某各承担1825元。 审判长刘某江 审判员刘某 审判员王勇 ...

东川区X路建设指挥部[2005]X号《关于挖孔桩等补充单价的批复》文件，套用设计工程数量后，孙某某施工的两座桥梁基础的全部合同价款为x元。桥队曾于 孔桩的新增单价申报资料，上报至我项目部，因该资料的编制不符合《公路工程国内招标文件范本》（2003年版）407.04条规定，我单位未予理睬，桥队提出索取x ...