与第三人形成的协议，委托鉴定等均表明是按实结算，故对豫程公司提出的工程价格是固定价款的主张不予支持，对二建公司和第三人提出的按实结算予以采纳。 的超出此范围的补偿要求，不予支持。利息应从应付工程价款之日计付，本工程因图纸变动停工，建设工程未交付，工程价款也未结算，应当从原告二建公司起诉之日2006年7 ...

投资管理有限公司(以下简称国联公司)、上诉人桂林山水职业学院(以下简称山水职业学院)因建设工程施工合同纠纷一案，不服桂林市中级人民法院（2008）桂市民初字第X号 三级标准计取，材料价差按施工期间公布的信息价，临桂部分的平均价格进行调整，乙方同意按总价下浮8%优惠甲方。双方约定合同价款的其他调整因素 ...

过程中，图纸没有变动，施工量也就没有变更；2、对方作为工程承包人，应当知道设计图的含义，双方约定建筑面积原告是没有异议的；3、建设工程基础的变更与建筑 因此原被告之间构成建设工程施工劳务合同关系。二原告按被告要求已履行组织施工义务，被告应按原告所干工程的实际面积即实际完成的工程量及其约定的价格82元每 ...

签字，更无被告方代表签字，而被告又否认有增减工某及材料变动。作为原告方的实际施工某王文博，经被告申请该院依法追加其为第三人参加诉讼，但在规定时间内第三 一种约定方式：（一）固定总价。（二）固定单价。（三）可调价格。上诉人与被上诉人签署的《建设工某施工某同》规定：“本合同价款采用可调价格合同方式确定”。 ...

原告增加支付工程款。因双方在合同中约定的是采用固定价格合同，双方已在价格约定时考虑了合同工期之内的建筑材料价格变动风险。且因为是被告未及时施工导致延期，才导致 》、工程会议记录、催某、《关于请业主支付建设工程安全防护、文明施工措施费的报告》、函、回复、《申请验收报告》、《关于要求补偿停工损失的报告》、 ...

考虑一定的风险系数。” 2008年1月10日，汉邦公司经过投标和徐州财校签订建设工程施工合同一份，合同第一部分“协议书”约定：“徐州财校将其校内的办公楼发包给汉 实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。”因此除另有规定外，原被告合同约定的工程价格应不作调整。江苏省建设厅 ...

陈某某没有承揽建设工程资质和领取工商执照而从事承揽本案讼争工程建设活动。 诉讼中，双方当事人一致表示需对讼争工程进行造价评估鉴定，并由陈某某提出申请和预交 不能作为本案证据予以采信，那么一审判决书认定双方在施工中对诉争项目有变动，就没有了事实根据，属于认定事实错误。 2、一审判决书认为“诉讼中，双方 ...

某甲与被上诉人吉林省松江路桥建筑有限责任公司(以下简称吉林路桥公司)、被上诉人台安县交通局建设工程施工合同纠纷一案，辽宁省鞍山市中级人民法院于2009年11月16日作出（ ，有多少可以利用，是否有其他情形，只要不发生《招标文件》规定的“变动、增加和取消”的情形，那就是执行合同约定造价。谈不到利用不利用 ...

被告却违反承诺，拒绝以变动后的实际发生工程项目结算，给原告造成了巨大经济损失，原告为了主张权利于2002年末向沈阳仲裁委员会提出申请，要求被告给付两项 无法支持。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条，最高人民法院《关于 ...

路X路口。 法定代表人费某某，总经理。 上诉人中国第二十冶金建设公司(以下简称冶金公司)因建设工程施工合同纠纷一案，不服上海市青浦区人民法院(2004)青民一(民) ；封檐板系统工程量557。811平方米。各生产单位出产的钢材的性能和参考价格进行比较后，认为财瑞公司依据其所收集的信息资料，x的性能指标 ...