》及《商品房买卖合同之补充协议》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身的 单位发函通知其需要时间修改设计之日(即2000年11月2日)起知道其开发的工程造成延误的事由，现被告是在此日后与原告签订商品房买卖合同的，其提出的 ...
//www.110.com/panli/panli_48361.html-了解详情
风口设计变动延期65天在事实上具有合理性，但是，被告作为开发商应自设计单位发函通知其需要时间修改设计之日(即2000年11月2日)起知道其开发的 贷款利率计算)。对于某告提出要求被告退回契税5390元、购房手续费3000元、买卖合同律师费692元、公证费300元、抵押备案税375元、印花税11元、按揭 ...
//www.110.com/panli/panli_48360.html-了解详情
a、厉a签订的《上海市房地产买卖合同》生效，对双方均有约束力。 根据合同双方协议内容：修改后的房屋转让价为75万元；因开发商推迟交房的赔偿款由两 人已经支付部分或者全部价款并实际占有该财产，但尚未办理产权过户登记手续的，人民法院可以查封、扣押、冻结；第三人已经支付全部价款并实际占有，但未办理过户登记 ...
//www.110.com/panli/panli_2537066.html-了解详情
来苑住宅小区土地摘牌开发商的条件》第某条第3项规定“必须承诺按购房方提供某住宅设计、户型结构与规划要求、园林景观施工图等施工。修改设计必须事先得到购房方 协某》。因原、被告双方所签订的买卖合同、订购协某中并未对经济损失进行约定，而《合同法》第114条规定“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方 ...
//www.110.com/panli/panli_47614634.html-了解详情
慧锐通公司）与被告北京同智创业科技发展有限责任公司（以下简称同智公司）买卖合同纠纷一案，本院受理后依法组成由代理审判员王玲担任审判长、由代理审判员胡镔 公司没有按照约定支付货款，同智公司已经先行向慧锐通公司支付10万元，余款待开发商付款后再支付；并且，慧锐通公司在设备验收之前对设备进行了破坏，导致工程 ...
//www.110.com/panli/panli_272281.html-了解详情
的诉讼请求。 上诉人黄某某上诉称：1、原审判决错误认定“修改楼层高度是双方的合意”。按照商品房买卖合同的约定，上诉人在2001年8月22日与被上诉人签订商品房 办法》第二十四条和《广东省商品房预售管理条例》第十条，这两条是关于开发商经批准后变更设计而引发的处理程序和处理后果，其前提是变更已经批准了的 ...
//www.110.com/panli/panli_51557.html-了解详情
从签订协议的名称和内容上看，双方约定买卖的标的物就是商品房，两者之间形成普通的商品房买卖合同关系，并不是开发商给购房人福利性分房的关系，本案是平等 主协议及甲方与各自然人签署的房地产买卖合同执行”。据此，从反面可得出“如果发生不可抗力因素或其它法定事由，当事人双方可以变更合同”之结论。这是当事人的真实 ...
//www.110.com/panli/panli_41201915.html-了解详情
从签订协议的名称和内容上看，双方约定买卖的标的物就是商品房，两者之间形成普通的商品房买卖合同关系，并不是开发商给购房人福利性分房的关系，本案是平等 主协议及甲方与各自然人签署的房地产买卖合同执行”。据此，从反面可得出“如果发生不可抗力因素或其它法定事由，当事人双方可以变更合同”之结论。这是当事人的真实 ...
//www.110.com/panli/panli_41201730.html-了解详情
从签订协议的名称和内容上看，双方约定买卖的标的物就是商品房，两者之间形成普通的商品房买卖合同关系，并不是开发商给购房人福利性分房的关系，本案是平等 主协议及甲方与各自然人签署的房地产买卖合同执行”。据此，从反面可得出“如果发生不可抗力因素或其它法定事由，当事人双方可以变更合同”之结论。这是当事人的真实 ...
//www.110.com/panli/panli_35220191.html-了解详情
从签订协议的名称和内容上看，双方约定买卖的标的物就是商品房，两者之间形成普通的商品房买卖合同关系，并不是开发商给购房人福利性分房的关系，本案是平等 主协议及甲方与各自然人签署的房地产买卖合同执行”。据此，从反面可得出“如果发生不可抗力因素或其它法定事由，当事人双方可以变更合同”之结论。这是当事人的真实 ...
//www.110.com/panli/panli_35219897.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务