》第十二条、十三条的规定，缴纳维修资金是业主的法定义务。A公司作为房产开发商，亦负有通知购房者缴纳的合同附随义务。A公司于2009年7月17日缴纳维修 （即自2009年8月20日至生效判决之日），要求A公司继续承担逾期交房违约责任有失公平。因此，A公司部分上诉理由本院予以采纳。A公司上诉称原审违反法定 ...

》第十二条、十三条的规定，缴纳维修资金是业主的法定义务。A公司作为房产开发商，亦负有通知购房者缴纳的合同附随义务。A公司于2009年7月17日缴纳维修 （即自2009年8月20日至生效判决之日），要求A公司继续承担逾期交房违约责任有失公平。因此，A公司部分上诉理由本院予以采纳。A公司上诉称原审违反法定 ...

十二条、十三条的规定，缴纳维修资金是业主的法定义务。湖南XX投资有限责任公司作为房产开发商，亦负有通知购房者缴纳的合同附随义务。湖南XX投资有限责任 至生效判决之日），要求湖南XX投资有限责任公司继续承担逾期交房违约责任有失公平。因此，湖南XX投资有限责任公司部分上诉理由本院予以采纳。湖南XX投资有限 ...

的是河洛世家芳华苑一期房屋,应于2006年9月30日交房,因开发商逾期不能交房,许多购房户一直找开发商索要违约金,双方为此发生纠纷。 经审理查明：2006年1月 9月30日至2007年8月24日实际交房时为连续状态。所以,该逾期交房违约责任的诉讼时效期间应从实际交房之日即2007年8月24日起计算,故 ...

的是河洛世家芳华苑一期房屋,应于2006年9月30日交房,因开发商逾期不能交房,许多购房户一直找开发商索要违约金,双方为此发生纠纷。 经审理查明：2006年3月9 年9月30日至2007年5月8日实际交房时为连续状态。所以,该逾期交房违约责任的诉讼时效期间应从实际交房之日即2007年5月8日起计算,故 ...

的是河洛世家芳华苑一期房屋,应于2006年9月30日交房,因开发商逾期不能交房,许多购房户一直找开发商索要违约金,双方为此发生纠纷。 经审理查明：2006年1月18 9月30日至2007年5月7日实际交房时为连续状态。所以,该逾期交房违约责任的诉讼时效期间应从实际交房之日即2007年5月7日起计算,故 ...

的是河洛世家芳华苑一期房屋,应于2006年9月30日交房,因开发商逾期不能交房,许多购房户一直找开发商索要违约金,双方为此发生纠纷。 经审理查明：2006年6月1 9月30日至2007年5月21日实际交房时为连续状态。所以,该逾期交房违约责任的诉讼时效期间应从实际交房之日即2007年5月21日起计算, ...

的是河洛世家芳华苑一期房屋,应于2006年9月30日交房,因开发商逾期不能交房,许多购房户一直找开发商索要违约金,双方为此发生纠纷。 经审理查明：2006年5月 9月30日至2007年8月20日实际交房时为连续状态。所以,该逾期交房违约责任的诉讼时效期间应从实际交房之日即2007年8月20日起计算,故 ...

未能充分考虑周边市X路的建设情况，以致未能按照约定的交房时间交付商品房，构成违约，应承当逾期交房的违约责任。市政配套设施是否完善是春晖房地产公司在开发房地产项目时 不符合合同约定，不能成立。三、关于市X路等配套设施的建设能否成为开发商逾期交房的免责事由。市X路是商品房开发中的一个重要的配套设施，确实是 ...

充分考虑周边市X路的建设情况，以致未能按照约定的交房时间交付商品房，构成违约，应承当逾期交房的违约责任。市政配套设施是否完善是春晖房地产公司在开发房地产项目时 责主张不符合合同约定，不能成立。三、关于市政等配套设施的建设能否成为开发商逾期交房的免责事由。市X路是商品房开发中的一个重要的配套设施，确实是 ...