没有《建设企业资质证书》或者建设行政主管部门发放的个体装饰装修从业者上岗证书的单位和个人，不得承接家庭居室装饰装修工程”的规定，黄某某至今未提供其从业者上岗证书，故 与厨房间趟门造型的材料的面积不应该双面计算，经核对，在所有的预算单和结算单中均注明“前后一样”或“双面”的字样，故邱某此异议不成立；对第 ...

日变更通知。欲证明地面垫层采取C15砼浇捣，计价依据。 十六、X号设计变更单。欲证明内装修纸筋灰取消。 十七、设计图纸施建1-3大样和卫生间大样图 ，东升鉴定所的鉴定书以此预算单位为结算单位错误，实际鉴定中多数项目也未按此预算，而且高于预算，鉴定错误。 2007年8月25日，经原告申请和原、被告同意， ...

或鸣泉居度假村印章的......全部都可以作为结算凭证......'。证明鸣泉居度假村是三号楼(碧海楼)的实际业主、建设单位和收益人。2002年3月24日，广州 、进度协调会》会议记录。 11、2001年4月8日《鸣泉居3#综合楼装修预算审核意见》、2000年11月《鸣泉俱乐部3#综合楼材料审核表》、 ...

新贴地面木地板和窗口铺贴个数验收清单；24、墙纸结算单（全换、新贴和补贴）、墙纸安装报表、墙纸16元每平方米的房间合某；25、财富广场青春公寓设某方案 应购房户的要求进行整某；7、某某司委托案外人所作的财富广场青春公寓装修设某图纸；8、预算中已计入了代扣代付部分项目，总金额为572.x万元；9、某某司 ...

保存，竣工结算后乙方收回收据并应开具税务统一发票交甲方。3、工程结算：见附件六《工程结算单》。六、施工配合：1、甲方工作，其中包括（4）工程开工 请求判如诉请。 以上事实，除当事人陈述一致外，另有上海市家庭居室装饰装修施工合同示范文本、预算书、收据等证据证实，并经庭审质证，本院予以确认。 庭审中，原告 ...

维修的价款按合同约定的第六条“关于工程价款及结算的约定”或按市场价格来确定。鉴定机构依据被告提供的预算书清单进行现场勘测，综合考虑零星修复人工费调整， 交纳施工合同履约保证金17.5万；在甲方向乙方支付第一笔工程款时将扣除设计费；装修工程保修期2年等。原告承包的工程于2007年6月6日开工，于2007 ...

逾期完工造成陈a房屋租金及物业管理费损失金额； 9、装修预算书1份，证明预算书中的工程造价按7.5折结算; 10、造价信息发布说明1份，证明审价报告中 天内完成全套装饰设计图和施工图纸；甲方所付的设计费不包括变动建筑主体等结构设计，甲方如需变更建筑主体、增加房屋负荷，必须由原设计单位或具有相应资质等级 ...

没有争议的事实，赵××关于考察费用完全是来源于财政拨款、由乡改办负责、其他单位和个人没有支出费用的证言是虚假的；3、7000元只是每个机关派出一个代表参加 中心楼上卫生间改造的名义做了个4万多元的预算。 ⑺证人黄××证言证实其介绍一个江西的工头给被告人骆某某家二楼装修。有无水管记不清，当时好像有电。 ...

两个月免租金和物业管理费的装修期。 ××公司同时向被告介绍原告作为××单元房屋的装修施工单位。原告根据被告提供的初步装修图纸，做出装修预算，报价为467,648 的收据、《工作联系单》、装修预算、部分施工图纸、被告支付工程款的凭证、《委托书》、决算价为1,277,093.41元的《结算书》、原告致被告 ...

日内日进行核实。 2、2002年8月28日原告编制的河南煤田地质局科教中心装修工程（第四标段）预算书一份。证明原告投标的造价是x.59元，非投标书确定的 确定标准；业主方张银安、监理方及原告对变更的工程量进行了确认；业主代表在结算单上签字并确定争议工程总价为x.6元。 5、2003年9月17日被告为 ...