原告陈某甲，男，40岁 委托代理人高某。 被告中国建设第七工程局，住所地郑州市X路X号。 委托代理人崔某，该局法律顾问。 委托代理人陈某乙，系该局北方 某甲一家，所以防水结算书不是针对陈某甲一个人进行的。3、原告没有向被告提供工程竣工验收及交付的相关资料。4、陈某甲只完成两项防水的施工，一个是浅圆仓顶 ...

款，金额为当月完成工程量的80%，工程总造价的5%留为本工程保修金，根据保修项目费用支出情况，待保修期满后一次性付给正岩公司。2001年2月6日，双方又 验评制，2002年5月10日经郑州市重点建设工程质量监督中心质量验评，核定为合格工程，依照法律规定，工程验收合格之日为竣工之日，故正岩公司逾期交工 ...

质保金。质保期从工程竣工验收合格之日算起，保修期限按照郑州市建设委员会文件郑建工字〔2000〕X号及中华人民共和国建设部令第X号规定执行，杭建公司在 按监理方核对的工程量，在各项手续完备的情况下五个工作日内支付该项目造价的80%。工程竣工验收合格结算至工程价款的95%，剩余5%为质保金。质保期按国家 ...

异议，认为根据《公路某程交（竣）工验收办法》的规定，公路某程验收分为交工验收和竣工验收，该证据仅仅是交工验收的相关资料。第四组证据4.1被告对 《关于郑州西南绕城高某公路某程项目竣工决算的审计决定》（安审投决[2008]X号）。证明征地补偿及附属物拆某工作由郑州市人民政府包干完成；社会中介机构河南诚和 ...

2006年12月12日，河南盛润创业投资管理有限公司与郑州市热力总公司签订项目协议书一份，决定和合资建设郑州XX医院工程。被告提交的事业单位法人证书显示， 验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工验收合格后，方可交付使用。当事人对于自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳 ...

加盖了公司的印章。李某某作为东风公司的X号、X号楼项目负责人参与了验收工作，“郑州市东风建筑工程公司邙山区机关干部住宅项目部”条形章多次加盖在施工 法规的强制性规定的。”、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人 ...

加盖了公司的印章。李某某作为东风公司的X号、X号楼项目负责人参与了验收工作，“郑州市东风建筑工程公司邙山区机关干部住宅项目部”条形章多次加盖在施工 法规的强制性规定的。”、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人 ...

加盖了公司的印章。李某某作为东风公司的X号、X号楼项目负责人参与了验收工作，“郑州市东风建筑工程公司邙山区机关干部住宅项目部”条形章多次加盖在施工 法规的强制性规定的。”、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人 ...

5月8日，合同价款为466万元”。工程承包范围均约定为“施工图设计的全部内容（部分项目另定），详见图纸答疑，工程预算书”。工程质量标准以国家及行业标准为据， 进行了新的约定。但中建七局仍未按时完工，直到2006年5月25日才竣工验收。中建七局分别延误了176天和186天的工期，其应承担相应的违约责任。 ...

逸泉置业有限公司对被告承包的全部建设项目尚未进行决算，故无法支付原告工程款。 经审理查明，2007年，河南逸泉置业有限公司将位于郑州市管城回族区X村X、13、 已完成工程量的70%，进入安装工程费用的50%预付，余某工程验收后再付工程总造价的70%，工程竣工后一个月内办理决算，决算后付总工程的95%， ...