违约，电话通知是否符合法律规定；3、合同约定的违约金标准是否合理，违约期间如何计算。 本案查明事实与原审法院查明事实相同。 本院认为：郑州中实公司与罗 。 三、驳回郑州中实房地产开发有限公司的其它上诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之 ...

仪，在某些部队使用过程某提出质量问题后，于2001年9月至2002年3月期间派员进行了维修。北方公司为产品维修问题曾于2001年11月书面向三晶公司提出 ，结合一、二审认定的事实，本院认为： 一、关于三晶公司交付技术资料是否违约及如违约，如何某担相应责任。 三晶公司未按委托开发和生产协议的约定交付工艺 ...

咨询有限公司接受一审法院委托对山水职业学院教学楼工程、阶梯教室工程是否有增加工程、停工期间的损失费用、夜间施工费用、是否存在材料调差进行鉴定后出具《工程造价鉴定 第二十七条规定的情形，对其重新鉴定的申请一审法院不予准许。 二、违约责任如何承担问题。 一审法院认为，盛某公司认为在其按约定完成工程垫资后， ...

的焦点是： 一、被告尚未向原告支付第三笔转让款100万元是否构成违约如若违约，如何处理二、被告已向原告支付的第二笔转让款400万元，是否属逾期履行 请求。 六、驳回被告江西玉兔水泥有限公司的其他反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金某义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之 ...

查明的事实相同。 本院认为：二审诉讼中当事人争议的焦点在于：一、违约金的计算期间如何确定；二、一审判决确定的违约金是否过高而应加以调整。对于某述争议 违约期间的民事责任，在权利人没有放弃权利的情况下，XXX要求按照和解期限扣某违约期间缺乏依据，其相应的上诉理由不成立。 二、一审判决确定的违约金是否过高 ...

并在两种处理方式中选择其一。 3、关于双方商品房买卖合同应否解除及违约方如何承担违 约责任的问题。根据《合同法》相关规定，在履行期限届满之前， 投资置业有限公司其他上诉请求。 如上诉人沈阳力天投资置业有限公司未按本判决指定的期间履行上述给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之 ...

应如何承担的问题，即对于上诉人马某交费的68部移动座机在履行中是否存在违约及如何承担责任的问题。本院认为，上诉人、被上诉人均认可实际已经履行了涉案的14 送达后即发生法律效力，如云南移动通信有限责任公司玉溪分公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之 ...

为：一、关某X号房屋，陶某甲、陶某乙和公某相互是否存在违约行为，违约责任如何承担；二、关某X号房屋，金世纪公某、金世纪中学、陶某 乙的诉讼请求。 如果平顶山市金世纪房地产开发有限责任公某、平顶山金世纪中学未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍 ...

开工到2003年3月27日竣工扣除合同工期334天，其余期间均为延期违约的天数，但是由于在施工期间工程量确实进行了变更，对于合理顺延的工期不应计算为违约 多了近两倍，双方合同中约定“工作量增减时由双方商定相应调整工期”，但工期如何调整没有约定，再加上商丘展业公司为了拖延支付工程款（生效的X号判决已认定 ...