事实承担双重的违约责任。被告确实存在违约，违约之处是没有按时取得住宅交付使用许可证。办理住宅交付使用许可证和大产证有客观上的时间差，双方合同中也明确该 依据，请求法院不予支持。经审理查明，2007年5月，原、被告签订《上海市商品房预售合同》，由原告向被告购买涉讼房屋，总价暂定7,562,564元。合同 ...
//www.110.com/panli/panli_10570848.html -了解详情
X，上海X律师事务所律师。原告杜X、王X为与被告上海X房地产开发有限公司商品房预售合同纠纷一案，于2009年3月26日向本院起诉，本院于当日立案受理 违约金。另查明,被告于2008年1月9日取得涉讼房屋的上海市新建住宅交付使用许可证。2008年7月22日，被告取得涉讼房屋的上海市房地产权证。以上事实， ...
//www.110.com/panli/panli_9928957.html -了解详情
原告）起诉至河南省新蔡县人民法院称：2005年下半年，吴明超以根本不存在的所谓开发商“东莞三和有限公司”的名义在新蔡县化庄乡街区开发房屋，并以各种理由蒙蔽、 给陈新学时，该房屋尚未建成，故属于预售行为。根据房地产相关法律规定，商品房预售应取得相关部门颁发的预售许可证，而本案中，三和公司至今未取得预售 ...
//www.110.com/panli/panli_4891527.html -了解详情
的各项手续，于2008年5月14日取得“入住许可证”。综上所述，由于市政配套的延期，导致交房的延期，这一点符合“商品房预售合同”中的补充约定，故我司不再赔付任何 路施工，是原、被告在订立合同时双方所不能预见的事，尽管被告作为开发商在最初总体规划时就应当可以预见批准的期限，但市政配套无法按期施工的发生是 ...
//www.110.com/panli/panli_17918137.html -了解详情
各项手续，于2008年5月14日取得“入住许可证”。综上所述，由于市政配套的延期，导致交房的延期，这一点符合“商品房预售合同”中的补充约定。故我司不再赔付 交付没有任何关系。被告对上述证据表示无异议。审理中，被告表示愿意向原告承担60天的逾期交房违约金。本院认为，原、被告签订的《上海市商品房预售合同》 ...
//www.110.com/panli/panli_17893587.html -了解详情
各项手续，于2008年5月14日取得“入住许可证”。综上所述，由于市政配套的延期，导致交房的延期，这一点符合“商品房预售合同”中的补充约定。故我司不再赔付 交付没有任何关系。被告对上述证据表示无异议。审理中，被告表示愿意向原告承担60天的逾期交房违约金。本院认为，原、被告签订的《上海市商品房预售合同》 ...
//www.110.com/panli/panli_17871915.html -了解详情
各项手续，于2008年5月14日取得“入住许可证”。综上所述，由于市政配套的延期，导致交房的延期，这一点符合“商品房预售合同”中的补充约定，故我司不再赔付 是交付时间，该证据与本案是否延期交付没有任何关系。被告对上述证据表示无异议。本院认为，原、被告签订的《上海市商品房预售合同》系双方真实意思表示，应 ...
//www.110.com/panli/panli_17854363.html -了解详情
各项手续，于2008年5月14日取得“入住许可证”。综上所述，由于市政配套的延期，导致交房的延期，这一点符合“商品房预售合同”中的补充约定，故我司不再赔付 是交付时间，该证据与本案是否延期交付没有任何关系。被告对上述证据表示无异议。本院认为，原、被告签订的《上海市商品房预售合同》系双方真实意思表示，应 ...
//www.110.com/panli/panli_17829198.html -了解详情
各项手续，于2008年5月14日取得“入住许可证”。综上所述，由于市政配套的延期，导致交房的延期，这一点符合“商品房预售合同”中的补充约定。故我司不再赔付 是交付时间，该证据与本案是否延期交付没有任何关系。被告对上述证据表示无异议。本院认为，原、被告签订的《上海市商品房预售合同》系双方真实意思表示，应 ...
//www.110.com/panli/panli_14666199.html -了解详情
各项手续，于2008年5月14日取得“入住许可证”。综上所述，由于市政配套的延期，导致交房的延期，这一点符合“商品房预售合同”中的补充约定。故我司不再赔付 是交付时间，该证据与本案是否延期交付没有任何关系。被告对上述证据表示无异议。本院认为，原、被告签订的《上海市商品房预售合同》系双方真实意思表示，应 ...
//www.110.com/panli/panli_14661734.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务
搜索历史 清除
- ·开发商没有商品房预售许可...
- ·资金使用计划
- ·房屋拆迁补偿安置协议书
- ·不可撤销信用证
- ·国家机构实行什么的原则
- ·工程承包公司暂行办法
- ·建设工程施工合同经结算
- ·中华人民共和国合伙企业登...
- ·关于商品房认购协议效力的...
- ·建设工程质量协议书
相关搜索