家世界工程全部交由邢某某施工。该协议约定工程施工范围：郑州市X路项目一标段范围内的全部工作。具体如下：施工图中所包含的土方及基础工程、地下室及主体结构工程 河南三建与关虎屯居委会签订的《郑州经三路家世界购物广场工程施工合同》补充条款(2)约定设计变更和签证部分的增项据本合同定价原则计算并予以甲方10. ...

又签订了一份补充协议。约定由龙元公司承包位于本市X路X号地块乾鸿苑小高层住宅工程。承包范围包括桩基、基坑围护、土方开挖、预应力钢筋施工、塑钢门窗安装 作为结束点(承包人整改情况例外)。合同约定的竣工时间已通过会谈纪要变更，龙元公司在变更的竣工时间前完成施工，虽未及时提请发包人验收，但监理公司确认了龙元 ...

法律依据。井冈山大酒店是外资企业，其投资者的增加、变更，要有股东之间的合伙协议，还需要报相关部门审批，变更注册登记，才能成为股东。不能仅凭有出资 是否享有优先受偿权。 关于清算组要求解除与井冈山大酒店签订的《建设工程施工合同》和《补充协议书》的主张能否成立的问题。宜春市建公司与井冈山大酒店于2002年 ...

约定，甲方同意先将基础动工开挖，工程量乙方按具体施工范围由现场实测实量确定，工程单价视有无产生倒运确定，土方倒运单价为13元／m2。至3月 影响的责任。可以认定，工程款不足是导致工程停工的一方面原因。其二，施工中被告根据设计变更通知增加了工程量，工期应相应延长。补充协议中关于乙方不得以任何借口或理由 ...

：“本合同不尽事宜，甲乙双方可协商，补充完善。”为此，在施工及结算过程中，原、被告曾多次进行补充协议。2005年1月13日原、被告进行了 但工程承包合同系2000年签订，上诉人依据2005年施行的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》要求确认合同无效的依据不足，杨某村委会也 ...

原告已完成的拆除工程的施工量进行了结算，签订了补充协议书一份，补充协议载明：原告方前期拆除保龄球馆地面建筑物时被告欠原告工程款合计x元，原施工合同估算的拆除废旧 》第一百五十三条第一款（一）、（二）项之规定，判决如下： 变更洛阳市西工区人民法院（2009）西民初字第X号民事判决为：王城保龄球公司于判决 ...

经审理查明，1997年1月29日，华伦公司与绍兴市建筑安装工程公司(现变更为环宇公司)签订一份建设工程施工合同，约定：环宇公司承建由华伦公司投资的华伦 项目。1998年9月22日，华伦公司与环宇公司签订了华伦商厦建设工程施工合同补充协议，约定：工期自1998年6月13日挖土动工到1999年4月16日止 ...

为2007年7月30日；合同总价款x元；本合同价款采用固定价；设计变更以双方确认的通知单为准，按实结算；质量保证期：土建工程为合理使用年限，屋面防水 与六建公司所签合作协议及补充协议，系双方当事人真实意思表示，不违反法律法规的规定，属有效合同。置业公司与六建公司所签建设工程施工合同及项目部与六建公司 ...

于2004年11月26日经汝城县工商行政管理局核准变更登记为汝城县XX建筑工程有限公司，资质等级为房屋建筑工程施工总承包叁级。原审原告于2008年4月28 、《XX镇学校教学楼及其它工程结算表》、《结算补充协议》上补盖“汝城县XX建筑工程有限公司”单位公章。 又查明，在工程的施工过程中，工程款一直由第 ...

2008年10月)及此后损失的诉讼请求。 另查，2005年，西安泉鸣工贸公司名称变更为西安泉鸣工贸有限责任公司，2007年，西安泉鸣工贸有限责任公司名称又变更为 林建九公司不服原审法院的上述判决，向本院提起上诉称：一、其已按《建设工程施工合同》及补充协议、《二次开工补充合同》及《迎宾大厦工地退场协议》 ...