竣工验收后一次付清。四方公司在全部工程竣工验收合格后，十天内向安装公司付清全部工程价款，如发生工程价款有增减项目，经双方代表协商签字后一次办理结 大部分、四方公司承担小部分是适当的。青苗补偿费是征地费用的组成部分，四方公司作为建设单位理应承担。原审法院对安装公司提出的施工期间（略）万元的损失索赔请求 ...

该工程设计单位上海强生建筑设计事务所、被告以及监理单位上海中云建设技术发展公司盖章确认的《工程竣工验收说明书》和被告发给原告，要求原告于10月31日进行初验 ，给被告的施工带来影响； 6、被告于1997年8月21日发给原告《执行“天山公寓”项目有关事宜的函》，证明施工图纸曾进行过修改，也是导致延期竣工 ...

六、合同价款与支付；七、材料设备供应；八、工程变更；九、竣工验收与结算；十、合同信誉质保金交纳及退还办法；十一、违约、索赔和争议；十二、其他 、行政法规和国家、省市有关政策变化影响合同价款。竣工验收与结算约定为竣工验收：1、承包人提供竣工图的约定，工程竣工验收后承包人提供3套（含备案2套）完整竣工验收 ...

尚欠付工程款（略）.32元。根据双方约定，按照进度支付工程款后，余下的款项待工程竣工验收合格，新乡一建将工程全部交给冷储公司后，以双方认可的工程决算 建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张某利的，不予支持”，在此 ...

-X号），丰源公司投资开发建设，双方共同成立陇海新村危旧房改造项目部（以下简称项目部），丰源公司全权负责开封陇海新村危旧房改造项目的全部实施运作，改造项目 元，地下室防盗门每樘400元。付款办法为主体工程、内外粉刷、水电工程完毕后付该工程量的90%，待全部工程竣工验收合格后，丰源公司扣除合同总价款 ...

。 法定代表人刘某某，总经理。 原告临桂县振达房地产开发有限责任公司与被告桂林地建建设有限公司房屋维修工程款纠纷一案，桂林市中级人民法院（2009）桂市民终字第X号民事 安装工程为二年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。第三条第1项约定：属于保修范围、内容的项目，承包人应当在收到保修通知之日起7 ...

签合同系大包合同，其在施工中未做合同中包含的磁化器、热表项目，故应从工程价款中扣除该部分费用x元。 洛阳市中级人民法院一审认为，台兴公司要求有色 五、关于某期违约金问题。第一，关于某工日期。根据《竣工报告》简要说明第3项“请建设单位组织工程竣工验收工作”的陈述以及“主送：洛阳有色设计院，抄送：鑫诚监理 ...

x元，尚欠x.89元未付。双方对逾期付款违约金约定不明，应依法从工程竣工验收之日即2008年6月1日起，按照中国人民银行规定的同期同类贷款利率计算 纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第（二）项“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之 ...

、GF-91-X号建设工程施工合同一份，证明：该合同内容显示浚县建筑安装企业集团总公司为涉案工程的施工方，另外涉案工程竣工验收报告及竣工验收备案表在施工 的行为；3、依据财政部《财政投资评审管理暂行规定》以及《财政性基本建设资金投资项目工程预、决算审查操作规程》的规定，财政投资评审工作应由财政部门委托 ...

部分的内容，昊源公司、监理公司等相关单位都加盖了印章。双方填写的《洛阳市建设工程竣工验收备案表》显示，彭婆公司在“施工单位意见栏”分别填写：黄某家园5、 一案中应洛阳铁路分局申请所作的，彭婆公司无法行使参与选择鉴定机构和鉴定办法、提出异议和修改意见等程序方面的权利，该《检验报告》超越申请人的申请范围， ...