三类工程的费率据实结算，顶棚吊顶、铝合金门窗、幕墙和无框玻璃四个项目由双方另行商定价格，一次包死。双方还在合同中约定了质量与验收、工程款的支付 的“豫建设标[2002]X号”文《关于发布〈河南省建筑和装饰工程综合基价〉（二OO二）》、《河南省建筑工程施工招投标工程量清单计价办法（试行）》的通知》第一条 ...

七局第四建筑有限公司广西分公司(以下简称中建七局四公司广西分公司)因与被上诉人梁某己建设工程施工合同纠纷一案，不服南宁市X区人民法院（2010）青民二初字第X 无条件保修，但现无证据证明梁某己已收到中建七局四公司广西分公司要求维修的通知。故中建七局四公司广西分公司自行委托他人进行维修未得到梁某己的认可 ...

法定代表人身份证明。 该两份证据证明原告的主体资格。 3、三门峡市建设委员会三建字[2000]第X号文件《关于植物园筹建处有关问题的通知》，证明植物园筹建处 为x.09元。 5、三植筹字[2001]第X号文件表一植物园一期外包工程投资明细表，证明植物园西边厕所及花某铺路标的额为8106.69元。 6、 ...

与被告广西三江实业有限公司基于“金穗粮油农产品批发市场”第二期工程建设施工项目而订立了项目合作协议，协议约定项目实施中由乙方（原告）借资给甲方（被告） 的情况说明及整改通知，证明被告对金穗粮油农产品批发市场进行安全整改承担费用的承诺；14、农民工资单，证明因被告违约造成原告一期工程欠农民工工资33. ...

、电安装等工程；2、材料价格按洛阳市造价管理2002年一期价格计算；3、本工程工期为376天，即由2002年5月10日起到2003年5月20日竣工，因彭婆公司 公司未施工部分主要证据是水电安装费，但该水电安装费是包括四栋商品楼的，而不是单指彭婆公司建设的5、X号楼，这显然不应包括在补充合同的施工范围内 ...

协议，由茂祥公司代为管理郑荣集团新建厂区项目建设的一切事宜。期间，茂祥公司总经理张XX提出由林九公司的宋XX承揽新建厂区部分工程，时任郑荣集团董事长的李某甲 时并无借款的意思，其供述也说是因为安排宋XX承建了郑荣集团新厂一期、二期建设工程，利润空间应该比较大，想让宋XX拿出10万元。陆XX证言中也说是 ...

2007年9月30日，原告华陵公司向被告安建公司发出对已完工程质量和工程量确认的通知，被告安建公司委托张虎于2007年10月12日到原告华陵公司 一审判决提起上诉称：一、一审判决我公司支付被上诉人建设工程逾期违约金16.1万元无依据。1、由于下雨、农民闹事、项目报建等原因延误122天，有监理张毅慧签字 ...

为173.4368万元。盛泉公司与双龙公司于2002年11月份签订建设工程施工合同一份，工程内容为一期工程1、X号门面房。承包范围系施工图纸所含土建、水电 认为原告对其主张并没有提供相应的证据证明，其提供的亿华公司向双龙公司发出的通知，内容为“因事变更沛县国家粮库附属工程项目开发商名称：原徐州市盛泉 ...

北京市建设工程劳务分包合同，鑫艺达公司承包北辰正方公司建设的北京英才国际村大一期项目的部分劳务工程。鑫艺达公司于2005年3月29日进场施工，合同约定鑫 出具的证明、北京市顺义区劳动争议仲裁委员会裁决书、名称变更通知及当事人陈述在案佐证。 本院认为：首先，北辰正方公司从鑫艺达公司带走陈广起、白江辉两名 ...

电业公司"）建设工程施工合同纠纷一案，原告于2008年6月10日向本院提起诉讼,本院于同日作出受理决定，2008年7月9日将受理案件通知书及举证通知送达原告 工程款中车库挖电缆沟、放电缆、沙砖与电业局车库楼电缆敷设是否是重复工厂；影视城一期、二期工程的工程造价是多少。2009年7月24日，河南蓬业工程 ...