和厢房前的广场不是发包给阎某某和郑某某承建，而是由谭某某发包给忠县一个叫周三的承建。黄某药用植物园展厅，是以石柱城建开发公司名义进行投标，中标后 大的质量问题,由此可认定工程已经检测合格。本案在审理过程中，本院要求承建方与业主方进行综合验收，然而，承建方向业主方发出要求验收的函件3个多月,业主仍不组织 ...

及时间约定为：《合同》和《协议》签订生效后即付预付金伍万元；桩基完工经验收合格支付总额的10%（含预付金伍万元和代付保险金）；主体结构全部完成验收 15%；工程合格证书颁布日起后三周年最后一个月内支付30%。乙方给甲方垫资的款项某收利息。本工程的社会综合保险费、施工机械和材料的保险费、施工人员的安全 ...

复工及曲麻莱县工程不再由广汇公司施工。2008年5月1日该工程复工，5月底主体工程基本完工。5月26日三江源公司未通过广汇公司又将10万元现金直接交给陈 公司诉求和理由的反驳。其目的是为了说明造成合同不能履行的原因，而并非是一个独立完整的诉。 (2)三江源公司未通过广汇公司支付的25万元，是否应认定为 ...

损失，与法不悖，予以支持。判决：一、河南省建设实业总公司于判决生效后一个月内负责将其承建的郑州农机市场二期X号楼存在的质量问题修复合格。（ 违约金不妥，应予纠正。另外，依据原审中省建总公司所提交的照片及录像资料，该工程已经投入使用。故原审判决省建总公司承担36万元违约金不妥，应予纠正。经过双方在原审 ...

x元（其中门X个×300元=x元，而不是原告认可的x元）。被告已经多支付给原告现金人民币1365元。根据原、被告双方在《建筑施工合同》中约定的 12张（未完工部分设施照片）； 七、2007年元月份赔偿单。 根据原告申请，本院依法委托河南省科健工程造价咨询有限公司某行司某鉴定，2009年10月14日出具 ...

中耗费相当长时间。另外，厂址变更也耽搁了近一个月时间。合同虽有150天约定，试问，一直未办理施工许可证的工程，有逾期交工之说吗（3）、逾期交工 被告迟迟不能动工。关于违约金的问题鉴于原告自己没有办理施工许可证故导致无法施工，违约金已经失效。对第二组证据：1、该证据在上一案件竣工移交书2006年10月7 ...

写明的开工期的最后一天算起，…。”在投标书中被告承诺在接到监理工程师的开工通知书后十一个月完工。原告提供的工程造价司法鉴定报告，鉴定结果为未完工， 。《中华人民共和国合同法》第97条规定：“合同解除后，尚未履行的终止履行，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求，恢复原状，采取其他补救措施， ...

4）、有一个厕所某填未做，所某厕所某未找平；以上未做工程应核减工程款；4、由于原告延误工期，经协商，原告黄某于2008年3月17日出具承诺书 。原告认为，被告及开发商一直拒不申报验收，试图以此逃避支付工程款，现工程完工已经半年了，原告的扫尾工程是被告没有提出具体要求原告做，原告也愿意做，但因水电工程不 ...

，不是受贿。2007年10月其与商某波、商某某合作修了华侨农场到松林村X路，2008年3、4月份我们三人还给在松林村境内一个姓石的、一个姓刘的 加盖松林村的公章，由他办理取款手续，然后我们将工程款拨到伯都乡农经站。现工程已经完工，结算了48万多元的工程款，还有30多万未结算，这当中包括占地费，结算单据 ...

实际监理至2004年10月的证明。被告已预付工程款20万元，支付工程款x元，加上原告认可的借款x元，共计x元，尚欠x元。原告所施工程已经安厦监理公司 的采信上竟然不公正到如此地步！3、真正违约的是被上诉人。上诉人仅施工六月份一个月，工程量21万余元。上诉人先后支付工程款x元，被上诉人拿到款就撤走人员， ...