，待工程全部完工以后留5%作保修金，其他的尾款在结算审定之后一个月内一次性付清。合同签订后被告通过现金提供水泥、钢材、水电费等方式累计向原告支付了x.64元。已经 对房屋主体楼进行了验收交付、在财经大学的一再要求下所作的交房，而并不是整个工程的交付；如这两项工程已经完工而未验收，合同中约定有工程的完工 ...

，待工程全部完工以后留5%作保修金，其他的尾款在结算审定之后一个月内一次性付清。合同签订后被告通过现金提供水泥、钢材、水电费等方式累计向原告支付了x.64元。已经 对房屋主体楼进行了验收交付、在财经大学的一再要求下所作的交房，而并不是整个工程的交付；如这两项工程已经完工而未验收，合同中约定有工程的完工 ...

的楼梯是合法的，原告关于楼梯部分的诉讼请求不能成立。至于违约金问题，用一个具体的时间来衡量工期是否延误是不符合建筑惯例的，违约分为一般违约和根本违约 约定履行义务。原告作为实际施工人，应该按照合同约定全面履行施工义务，虽然主体工程已经完工，但亦应完成相应的扫尾工程。五原告要求被告XX建司支付未完工部分 ...

反诉请求。 林丰公司答辩称：1、林丰公司所装修的金太阳大酒店工程已经完工。理由如下：第一，金太阳大酒店从2006年10月6日开始使用该酒店，从10月26日起 完工验收工作的函》所列的施工问题有：“一、A大厅四个雕塑柱，贵方只修补一个，剩余三个未见修补；二、A大厅立面装饰接缝明显，凹凸不平，至今未见修整 ...

的时间正好是2007年4月15日，正好是我们合同上约定的进场时间，这也正好可以证明被告提供的证据13与事实不符，被告所称的工程已经完工了根本不可能存在窝工 我公司申请证人周建东重新出庭作证重新说明一下（本院未准许）。我公司认为安装一个门是应当先安装门框，再由装修工人对墙进行重新制作，最后再安装门。原告 ...

的时间正好是2007年4月15日，正好是我们合同上约定的进场时间，这也正好可以证明被告提供的证据13与事实不符，被告所称的工程已经完工了根本不可能存在窝工 我公司申请证人周建东重新出庭作证重新说明一下（本院未准许）。我公司认为安装一个门是应当先安装门框，再由装修工人对墙进行重新制作，最后再安装门。原告 ...

上诉人（原审被告）杞县天惠粮油有限责任公司。住所地：杞县X乡。 法定代表人朱某某，公司经理。...

年１月２０日前实现通水、通电、通排污。乙方保证在２００４年１月２１日完工。２、自２００４年１月１０日起，在一个半月内，诚田花园的所有工程全部完工 。二、原审鉴定报告错漏百出，严重失实。如：将部分原已经完工的半拉子工程计入被上诉人施工工程；将其他施工单位的施工项目列入被上诉人的施工范围；将没有上诉人签字 ...

的那么多，不同意将材料折价，被告可以去分现场材料。原告回国的时候，主体工程已经完工，后续还有一些收尾工程量，需要人工和材料，又发生了大量的费用，应当从利润中 ，若工程结束不再继续合作，本次的施工机具、材料需计入下一个工程的成本。 2007年3月10日，鲁北希公司（甲方）、中科时代公司（乙方）与胡某乙（ ...