再加赔1200元，即日赔偿2400元。但被告直至2008年6月27日才将承建工程交付原告。延期交付897天，每天2400元，应赔偿x元。 由于被告迟延工期而 、《建设工程协议书》、3、《补充协议》、4、《福建省房屋建筑工程和市政基础设施竣工验收备案表》，证明原告延误工期。 被告认为，原告变更工程设计， ...

向被告发出通知，请被告于2009年8月5日前向钟某甲交付《建设工程施工合同》和《补充协议》所约定的房屋并支付所约定的空间费；同月22日陈某某向 进行了整改且通过验收，被告在工期上不存在违约行为。三原告请求被告支付因未按工程设计图纸施工致使延期交房产生的违约金、经济损失共计x元，被告立即向原告交付质量 ...

每天平均上工人数为1393人/30天=46人。施工期间，原告环洲公司多次变更工程设计。2006年12月30日，被告红旗渠公司因天气变化及过春节而申请停工。 天=x元。 综上，原告环洲公司与被告红旗渠公司签订的《建设工程施工合同》和《补充协议》是双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、法规的禁止性规定 ...

存在未及时交付施工图纸、设计变更图纸以及设计变更多达百余处，是导致工程不能按时竣工的重要原因。且不认可利驰公司提出的开竣工时间，认为2005年11月4日建设工程施工许可证取得时间为开工日期，《安全管理协议》中约定的完工日期2006年4月29日为竣工日期，工程实际于4月29 ...

”小区，原、被告双方分别于2003年元月8日、2003年5月签订建设工程施工合同，后签订补充条款。约定：由原告承建“京城花园玫瑰园”中的1#—8#楼，以及门面房 在该合同的第三部分第一条中,写明合同文件组成及解释顺序:本合同双方达成的补充协议明确双方的权利和义务、通用条款、专用条款等内容。 （四）原、 ...

《建设工程质量管理条例》第二章建设单位的质量责任和义务第十六条规定“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收”。配套 。5、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条规定，本案的《补充协议》、《恢复施工协议》的内容与经备案的 ...

扣留30万元作为质保金，期满验收符某要求后，一次性退还。十六、关于建筑工程设计安装以及图纸的规定：按国家现行规范和标准执行，竣工后丙方向甲方提供 予以确认。 本院认为，朝阳三建与百科网络公司、百科房地产公司签订的《建设工程施工合同》及补充协议是双方当事人真实意思表示，且不违反法律禁止性规定，合法有效。 ...

洛阳事通公司）因与被告洛阳东方怡德工贸有限公司（以下简称东方怡德公司）为建设工程施工合同纠纷一案。原告洛阳事通公司于2007年10月26日向本院提起 年8月15日前完成。直到2006年9月26日，因工程质量不合格答辩人还在与原告签署整改补充协议解决工程质量问题。由于原告不能及时完成整改修复工作，导致 ...

纪要。 第十五份证据：被告就执行《江西省水利水电工程设计概算定额》相关问题的咨询函及江西水利厅水利建设经济定额站的答复函。 第十六份证据：水利 基础开挖、电站基础浇砼的时间、工期证明原告主张误工损失不真实。 第一份补充证据：崇义县供电有限责任公司《关于圆滩水电站2004年-2005年施工用电电量电费的 ...

情况下，要求原告继续建设该项工程而达成的补充协议。3、2003年7月28日补充协议一份，欲证明由于被告提出增加过桥水管而导致设计变更，增加了 遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则”之规定，对上述单价参照江西同济工程咨询有限公司按48.23元/平方米计算酌情调整为70元/平方米，即桥面铺装工程款应为 ...