与驻马店市X路管理局双方签订了S220七蚁路驻平交界至确山蚁蜂段二级公路改建工程施工合同。双方约定：1、第ZD31合同段由K11+000至K21+000，长10 的整理和计量的上报工作;上蔡畅达公司责任：按图纸和部颁规范进行施工，并满足业主、监理和项目部的要求，因质量问题造成的损失由上蔡畅达公司负责， ...

的证据5河北省公路工程质量抽查意见通知书、证据6固安县X路北荆垡桥桥面板现场检查记录，证明在2011年9月26日，固安县交通局、驻地监理、东升公司及 技术顾问。本院认为，证据5河北省公路工程质量抽查意见通知书，系2011年9月24、25日，廊坊市X路工程质量监督处在施工现场抽查后作出，证据6系2011 ...

、计算分析和专业知识依法作出的鉴定书，其证明力远远大于东北军辉公司提交的河南省豫通公路工某监理事务所的证明和不能作为证据使用的几份未出庭质证的证人证言的证明力。 的鉴定程序依据《建设工某工某量清单计价规范》作出了鉴定结论。东北军辉公司提交的其所称的具有施工某务关系的施工某的结算书形式不合法，且均是个人 ...

％在全部公路工程竣工后返还，另外5％待保修期满无质量问题验收后返还。合同约定黄某公司向华通公司提供有关施工图纸及技术交底与配合比，派驻监理人员进驻 的施工内容还均签署了“认可”、“符合设计规范标准要求”等监理意见。监理为黄某公司派驻，工程出现质量问题，黄某公司应当为此承担相应的过错责任。尤其是在出现如 ...

施工。甲方成立合同项目部，按照总包合同（甲方与建设工程业主方签订）及现有国家公路工程的规范和标准全权负责工程施工管理，黄某为甲方合同项目部经理，蔡某某为乙方 堆放、分理填料、装卸、弃方和剩余材料的处理，以及其它有关的全部施工费用。”明确在公路工程施工中对弃方不作单独计价，而是包含在挖方单价中，且在双方 ...

。2008年5月15日，原告及工程监理人员依据在施工中被某的工程变更令，原告、被某、施工监理单位共同签字确认的合同外工程单价协议、现场签证单、工程设计 ，现予以确认。”基于以上事实，再加上被某诉人是有经验的高速公路工程建设单位，明确知悉《公路工程竣（交）工验收办法》的规定及审计程序，可以清楚的知道，其 ...

土方的问题，填前压实增加土方x.4m3，此部分贾某某施工，客观存在。根据《公路工程国内招标文件范本》第204节填方路基204.06计量与支付规定应当 招标文件范本》第202节规定“场地清理”项下规范，不应当计取的主张，本院认为不能成立。因河南公路工程公司主张的202节“场地清理”与204节“填方路基” ...

机械设备均已撤场，难以组织施工，故本次修复交由养护公司实施完成。B8－1（1）标段某质量缺陷分别由黑龙江北琴海公司、广东晶通公路工程集团有限公司、江西华安 、机械、设备误工的索赔或补偿问题，辽建公司未按程序及时申请，监理未下发停工指令，程序上不规范，不予受理；2、关于C50#砼和桩径x的单价问题，柏公 ...

（略）。 上诉人广东长宏公路工程有限公司（以下简称长宏公司）与上诉人福建省榕源建设工程有限公司（以下简称榕源公司）建设工程施工合同一案，不服商洛市中级 对榕源公司已完成的工程量进行测量和核对，均同意争议工程量以J3高驻办的监理工程师签字确认的工程量为准。2008年3月14日，在原审法院主持下，商漫 ...

向仙桃市汉江大桥建设管理处、湖北省公路水运工程监理公司调取了仙桃市汉江大桥B合同K2+890-K6+913段的土场征用图、施工图及施工监理技术资料，并由原审法院司法 的建设工程施工内容所形成的书面合同，从其约定内容判断，并非单一地由新禹公司提供劳务，而是以新禹公司的施工资质为依据，按施工企业的规范要求 ...