安装、玻璃门及卷闸门X项工程进行了分包。西宁市中院在审理王某诉青海泰丰建筑工程有限公司、青海省地勘局基地管理中心平安基地管理处劳务合同纠纷一案中，依王某的 向项目部出具了《委托书》。王某未在委托书上签名，由他人代签。施工队在工程施工期间支取人工费的情况如下：①王某分28次支取了（略）.30元；②王某 ...

公司承建，被告周某丙无施工资质，借用被告鑫恒顺公司的名义，于2010年9月21日与被告顺泰公司签订了《劳务分包合同》承包了该工程A1、A2、A3、AX 辩称：“光谷XX港”二期工程系我公司总承包，我公司是建筑二级资质企业，可以总承包和分包。我公司将该工程劳务分包给被告鑫恒顺公司。被告鑫恒顺公司将A1、 ...

某甲、彭某乙、欧某石清、蒋某及郴州市第某建筑工程公司对原告肖某提供的证据1即施工合同无异议；对证据2即施工员曹运虎在“班前安全活动记录” 石清借用被告郴州市第某建筑工程公司的资质承包华新水泥股份有限公司郴州x/D熟料生产线厂区围墙工程后，将其中的浆砌片石挡土墙工程分包给不具有劳务作业法定资质的被告蒋某 ...

合同协议书》及其附件、319国道怀化段文明样板路建设工程数量及投资汇总表、《施工劳务合同》，湖南金源建筑器材租赁有限公司书面委托书、被告制作的施工队结算书、 工程，该合同符合劳务分包合同特征。在当前建设工程领域，由自然人组织劳务人员参入建设工程的劳务作业普遍存在，故原、被告双方签订《施工劳务合同》是 ...

年10月17日竣工交验完毕，总持续工期为680天。2、本案工程施工合同约定:建筑面积x平方米，工期为496天，平均每千平方米约定工期为10天；施工 。鉴于上述原因，城建二公司采取了积极赶工措施，期间还与工程分包的劳务公司签订了赶工补偿协议，补偿劳务公司损失费48万元，才实现了680天的工期目标，根本不 ...

代理权限为特别授权。 上诉人陈某某与上诉人南阳献义建筑劳务分包有限公司(以下简称献义公司)为建设工程分包合同纠纷一案，陈某某于2010年3月18日向 无相关证据予以证实，且原告对此也不予认可，故根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条之规定，被告此辩称理由缺乏事实 ...

晋荞基地米业有限公司所签定的建设工程合同属无效合同。同理，被告白某某与同样没有资质的施工人原告元某某、韩某某所签定的建筑分包合同同样应为无效合同施 判决书生效后十日内给付二原告（反诉被告）韩某某、元某某工程劳务款x元。 二、被告林州市二建建筑工程有限公司对上述款项负连带清偿责任； 三、驳回二原告（反诉 ...

（超市）第一层和商业综合楼二（商铺二）第一层的模板工程劳务作业部分分包给了赵某某。施工期间赵某某以木工班组负责人的名义作为乙方于2009年2月16 下称最高人民法院解释）第一条规定“建设工程施工合同具有下列情形之一的，认定无效”，其中第（一）项为：“承包人未取得建筑施工企业资质或者超出资质等级的”。赵 ...

某某（以下简称孙某甲等十四人）与被上诉人河南林源建筑安装工程有限公司（以下简称林源公司）建设工程施工分包合同纠纷一案，孙某甲等十四人于2008年5月 对实际施工人承担责任”。在被上诉人林源公司承建的新郑市仓城小学建筑工程中。焦院忠作为实际承包人，将部分劳务作业工程分包给孙某甲等十四位农民工实际施工。林 ...

查明：被告三建丰谷项目部承包了被告信丰县粮食收储公司在信丰县工业园的粮食仓库建设工程。2007年6月24日，被告三建丰谷项目部将其二号粮食仓库内外墙 承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认合同无效的，不予支持。因劳务承包人被上诉人张某某未取得建筑施工企业资质，其 ...