涵城建公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服莆田市X区人民法院（2010）涵民初字第X号民事判决，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷并询问 人均无异议。根据莆田涵江医院与涵城建公司签订的《建设工程施工合同》第二部分通用条款第九条竣工验收与结算32.3项约定：发某人收到承包人送交的竣工验收 ...

标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。故应按合同约定 人民法院《关于民事诉讼证据若干问题的规定》第二十七条之规定，故提出抗诉。 经再审查明：原审认定的事实无出入，再审予以确认。另查明：原审判决生效后 ...

。故第一次鉴定费及第三次鉴定费不予审查，第二次鉴定费用4000元由被告承担。经查，刘某已从怀化路桥公司处领取工程款x元，而鉴定结论共计费用x.73 ，亦未对工程价款进行结算。本院二审判决确定工程款利息从当事人起诉之日（2001年6月15日）起计付，符合《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用 ...

上诉人曾＊＊因与被上诉人＊＊建筑公司建设工程施工合同纠纷一案，不服湖南省浏阳市人民法院于2010年12月13日作出（2009）浏民初字第X号民事判决，向 了工程造价审计，审计鉴定结论为：1、根据建设工程施工承包协议，现场勘查记录，＊＊建筑公司与曾＊＊双方提供的图纸及结算资料鉴定造价为：x.26元；2、 ...

代表人：张XX，总经理。 上诉人长沙XX房地产开发有限公司因与被上诉人邵阳市XXX公司建设工程施工合同纠纷一案，不服湖南省望城县人民法院（2010）望民初字第X号民事判决， 与原邵阳市XXX公司提供的一致，且未提供竣工图、施工合同、设计变更及签证资料等竣工结算资料，也未提供新的鉴定资料，故对原鉴定报告 ...

庄坪。 法定代表人李某某，经理。 原告向某某与被告张家界市X路桥梁工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2011年3月17日受理后，依法适用简易 过下欠的工程款的事实。 被告张家界市X路桥梁工程有限公司辩称，被告从未与本案原告签订施工合同，也从未与原告进行工程结算，被告已将本案所涉工程款和张某某 ...

1、双方签订的《工程施工协议》为固定总价合同，合同价款为x×75%=x元，一审法院仅依据《安全文明施工管理协议》、《施工班组结算书》、《施工班组 施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，上诉人应 ...

，并接收该建设工程。 建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。 最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用 发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。 第十七 ...

纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。即使上诉人主张讼争协议 。除三项存在争议的款项外，其他部分工程款的结算应以《桥梁一队结算总表》的记载为准。 根据《项目工程施工招标文件（项目专用本）》第49.1及 ...

委员会（以下简称“东王某村委会”）建设工程施工合同欠款纠纷一案，原告弘宸公司于2009年6月28日向本院递交起诉状，立案前经双方同意本院进行调解未果，本院 于2009年4月16日通知原告重新开工；4、建设工程结算书，证明基础工程结束后双方进行了结算；5、建设工程预算书，证明停工期间原告的实际损失；6、 ...