某土建工程对账说明》，拟证明双方确认截止2010年1月19日湖南省水利水电工程总公某总产值为45,563,848.71元，拨付工程款43,914,157.11元； 8 未付工程款。 本院认为，本案系建设工程施某合同纠纷，争议的焦点为以下五个方面： 一、湖南建业项目管理有限公某作出的造价咨询报告以及补充 ...

：不可竞争费费率2.9%（不含基本养老保险金，税前造价为计算基础），施工管理费费率61.67%，利润费率51.33%，综合措施费费率28.93%，税金税率3. 内容一致。益阳市建设局作为建设行政主管部门，负有对所辖区域内建设工程施工合同进行备案管理的职责，虽未按有关规定对“银城壹号”国际商务社区建筑 ...

代原告支付农民工工资x.00元；于2010年10月21日协助我院执行代扣原告工程保证金共计x.93元。被告共计代原告支付保证金、农民工工资（略）.93元。 因项目经理失踪、现场无人管理、存在某重安全隐患等多方原因，致使工程无法正常进行，原告要求终止《施工合同》，解除建设工程施工合同关系，被告同意解除， ...

（以下简称某某公司）与被上诉人重庆某某劳务有限公司（以下简称某某劳务公司）建设工程施工合同纠纷一案，重庆市X区人民法院于2010年12月16日作出（2010）涪 日的租金及管理人员工资损失（截止2010年2月28日的损失为x元）。 某某公司答辩及反诉称：双方签订的劳务承包合同实质是建设工程施工分包合同 ...

四组证据：应补材差资料9张，证明由于物价上升因素，根据市场工程施工管理及业主政策，按施工地点物价实际上浮应补材差x元。 第五组证据：奖金文件目录及资料 依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百九十条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条、第十九条、第二十三条之 ...

（以下简称新历房产公司）与被告茶陵县周某纺织有限公司（周某纺织公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2010年6月29日立案受理后，依法组成合议庭于 地县经济工业开发区有关部门的协调工作，负责选择建筑施工单位，签订施工合同。及时组织施工单位及有关管理人员进行施工和管理；2、乙方负责甲方厂区内的二、三期 ...

上诉称：1、原审判决技改公司向枫叶公司支付违约金x元没有依据。本案工程工期由于设计变更等枫叶公司的原因应该顺延，故技改公司不存在延期交工的 也被洛阳市人民政府大型项目建设管理办公室评为优质结构工程。本案工程未经竣工验收枫叶公司即擅自使用，按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的 ...

：2004年5月7日，冶金公司与百色华钛化工有限责任公司签订《建设工程施工合同》，主要约定：(1)、冶金公司承建百色华钛化工有限责任公司15KT钛白粉生产线 %的义务正确，本院予以维持。 关于本案工程款结算应否扣减8%技术咨询服务费、管理人员工资、投标及前期费用6万元、临时住宿工棚费的问题。本院认为， ...

有限公司(以下简称嘉宇公司)、昌图县国有粮食企业资产经营管理中心(以下简称昌图资产中心)建设工程施工合同纠纷一案，铁岭市中级人民法院于2009年9月23日作出（ 世行贷款建设单位。1998年12月25日通过招标形式，大连嘉宇滑模工程公司中标，成为建设单位。工程款由省内设151专户划拨资金，并由建设单位 ...

以下简称润峰公司）、洛阳港兴房地产开发有限公司（以下简称港兴公司）建设工程施工合同纠纷一案，闽南公司于2006年12月25日向河南省洛阳市中级人民法院提起诉讼 报告不合法，不能作为定案依据。本院认为，依据《全国人大常委会关于司法鉴定管理问题的决定》第二条的规定，只有法医类鉴定、物证类鉴定、声像资料鉴定 ...