在接到隆基公司的竣工报告后，及时组织有关设计、施工、工程监理等单位参加工程竣工验收、检查建设项目是否按照设计要求和合同约定全部建设完成。在本案中，配套公司在 配套公司收到该竣工报告后，并没有向隆基公司提出异议，之后，双方还就竣工验收的事项达成了一致的协商意见，协商意见中也表示“商埠城综合楼及裙房工程， ...

双方同意原招标内容中未含或石化研究院提出的项目变更、洽商和材料改质等方面的事项，均由双方以洽商的形式备案，六十八工程处按要求组织施工，由此产生的工程 了图纸及设计变更导致六十八工程处工人多天等工，依据合同约定，因工程设计变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，上述洽商记录中的图纸及设计 ...

时程序存在问题，也有可能是养护问题，比如受冻了，还有可能是搬运过程中没注意给破坏了；通常情况下，在养护的28天就应达到强度等级，如果28天时 的涉案工程部位混凝土虽然达到了中建六局四公司C30的工程设计强度等级，但不符合双方当事人合同约定的C35等级强度要求，故一审法院对该事实的认定正确，本院予以维持 ...

被告交付原告的《金富得商业广场住宅使用说明书》中第八项“住宅套内墙体材料及注意事项”有“烟道、钢筋砼砖砌块、不得变更”的内容。 原审法院再查明：本市X路X 起的逾期交房违约金，不予支持。再次，2001年8月1日起实施的上海市工程建设规范《住宅设计标准》第4.4。3条规定了厨房内应设置排油烟道，而第7. ...

被告交付原告的《金富得商业广场住宅使用说明书》中第八项“住宅套内墙体材料及注意事项”有“烟道、钢筋砼砖砌块、不得变更”的内容。 原审法院再查明：本市X路 起的逾期交房违约金，不予支持。再次，2001年8月1日起实施的上海市工程建设规范《住宅设计标准》第4.4.3条规定了厨房内应设置排油烟道，而第7.3 ...

被告交付原告的《金富得商业广场住宅使用说明书》中第八项“住宅套内墙体材料及注意事项”有“烟道、钢筋砼砖砌块、不得变更”的内容。 原审法院再查明：本市X路 起的逾期交房违约金，不予支持。再次，2001年8月1日起实施的上海市工程建设规范《住宅设计标准》第4.4.3条规定了厨房内应设置排油烟道，而第7.3 ...

被告交付原告的《金富得商业广场住宅使用说明书》中第八项“住宅套内墙体材料及注意事项”有“烟道、钢筋砼砖砌块、不得变更”的内容。 原审法院再查明：本市X路 起的逾期交房违约金，不予支持。再次，2001年8月1日起实施的上海市工程建设规范《住宅设计标准》第4.4.3条规定了厨房内应设置排油烟道，而第7.3 ...

被告交付原告的《金富得商业广场住宅使用说明书》中第八项“住宅套内墙体材料及注意事项”有“烟道、钢筋砼砖砌块、不得变更”的内容。 原审法院再查明：本市X路 起的逾期交房违约金，不予支持。再次，2001年8月1日起实施的上海市工程建设规范《住宅设计标准》第4.4.3条规定了厨房内应设置排油烟道，而第7.3 ...

交付两原告的《金富得商业广场住宅使用说明书》中第八项“住宅套内墙体材料及注意事项”有“烟道、钢筋砼砖砌块、不得变更”的内容。 原审法院再查明：本市X路 起的逾期交房违约金，不予支持。再次，2001年8月1日起实施的上海市工程建设规范《住宅设计标准》第4.4.3条规定了厨房内应设置排油烟道，而第7.3“ ...

工程监理公司曾出具一份《技术核定单》，载明核定内容为：“x雨水管道由原设计绝对标高3.9M改为3.45M。已施工2#-4#、4#-6#、6#-8#、7#-9#、 工程与原告订立《包清工协议》，继而被告建安公司对原告分包的工程进场施工应注意的安全事项作有交待，并签订《总包对分包的进场安全总交底》书面交底 ...