、委托签订商铺租赁合同服务协议书、委托出租承诺书、房屋租赁合同、进场经营合同及双方当事人在庭审中的陈述等证据证实，本院依法予以确认。 本院认为，开发商上海天 建筑面积1.5元/平方米/日支付管理费。被告逾期付款的行为已构成违约，应承担相应的违约责任。原告要求被告按日千分之三支付逾期付款的滞纳金，本院认 ...

将商铺恢复原样；乙方未能恢复原样的，甲方有权单方终止合同，追究乙方违约责任及费用；乙方装修商铺及恢复原样费用由乙方自行承担；乙方在租赁合同终止时及甲方将 的辩称意见，首先，被告称其将改建、转租、介绍出售等相关申请材料均系交付开发商盛大公司工作人员程，而程能够代表原告收取材料，但被告对此却未能提供确实而 ...

商铺恢复原样；乙方未能恢复原样的，甲方有权单方终止合同，追究乙方违约责任及费用；乙方装修商铺及恢复原样费用由乙方自行承担；乙方在租赁合同终止时及甲方将 辩称意见，首先，被告称其将改建、转租、介绍出售等相关申请材料均系交付开发商盛大公司工作人员xx，而xx能够代表原告收取材料，但被告对此却未能提供确实而 ...

商铺恢复原样；乙方未能恢复原样的，甲方有权单方终止合同，追究乙方违约责任及费用；乙方装修商铺及恢复原样费用由乙方自行承担；乙方在租赁合同终止时及甲方将 辩称意见，首先，被告称其将改建、转租、介绍出售等相关申请材料均系交付开发商XX公司工作人员XX，而XX能够代表原告收取材料，但被告对此却未能提供确实而 ...

，其提出因规划变更导致风口设计变动延期65天在事实上具有合理性，但是，被告作为开发商应自设计单位发函通知其需要时间修改设计之日(即2000年11月2日)起 商铺交付原告使用，已构成迟延履行，被告对此应承担违约责任。被告逾期交付商铺，依法应按合同约定标准承担违约责任，向原告支付违约金。关于某约金的计算， ...

，其提出因规划变更导致风口设计变动延期65天在事实上具有合理性，但是，被告作为开发商应自设计单位发函通知其需要时间修改设计之日(即2000年11月2日)起 商铺交付原告使用，已构成迟延履行，被告对此应承担违约责任。被告逾期交付商铺，依法应按合同约定标准承担违约责任，向原告支付违约金。关于某约金的计算， ...

，其提出因规划变更导致风口设计变动延期65天在事实上具有合理性，但是，被告作为开发商应自设计单位发函通知其需要时间修改设计之日(即2000年11月2日)起 商铺交付原告使用，已构成迟延履行，被告对此应承担违约责任。被告逾期交付商铺，依法应按合同约定标准承担违约责任，向原告支付违约金。关于某约金的计算， ...

委托协议书、委托签订商铺租赁合同服务协议书、房屋租赁合同、进场经营合同及双方当事人在庭审中的陈述等证据证实，本院依法予以确认。 本院认为，开发商上海天X 商铺建筑面积1.5元/平方米/日支付管理费。被告逾期付款的行为已构成违约，应承担相应的违约责任。原告要求被告按日千分之三支付逾期付款的滞纳金，本院认 ...

获得批准外，其余2处网点共计42万元的贷款申请未获批准。上诉人作为房地产开发商与金融机构签订有贷款合作协议，其开发的与被上诉人购买网点相毗邻的其它网点 贷款银行的资格审查，故上诉人并不构成违约。 2、关于双方当事人对贷款不成如何处理有无约定的问题。双方各自提供的《商铺补充协议》不仅文本内容一致，而且在 ...

，其提出因规划变更导致风口设计变动延期65天在事实上具有合理性，但是，被告作为开发商应自设计单位发函通知其需要时间修改设计之日(即2000年11月2日)起 商铺交付原告使用，已构成迟延履行，被告对此应承担违约责任。被告逾期交付商铺，依法应按合同约定标准承担违约责任，向原告支付违约金。关于某约金的计算， ...