故此提起诉讼。要求依法确认其中标，并责令被告依据招标文件，投标标书与其签订工程承包合同。又称，本案第三人注册资金仅210万元，根本不具备二级 为210万之人民；永城市友谊公司注册资金为1520万元人民币。二级资质工业与民用建筑工程施工企业，企业资本金应在1500万元人民币以上。 “永城市新城长途客运站 ...

工业有限公司申请扩建厂房的批复》。该批复载明：兹收到贵公司要求扩建厂房并核提建筑工程规划设计要求的申请。据查，该地块所处位置为朱某角红星村(沪青平公路 ，你司不再负有任何担保责任。 原审法院又查明：侨德公司无建筑工程施工资质。第三人具有工业与民用建筑工程施工三级资质，但无钢结构施工资质。侨德公司、亿宏 ...

本案事实如下： 住建公司是工业与民用建筑工程施工一级企业。1998年8月25日，宝源公司(甲方)与住建公司(乙方)签订《建设工程施工合同》，约定：工程 规划局出具穗规决[2001]X号《违法建设行政处罚决定书》，决定对该工程的建设、设计、施工单位分别处以罚款(其中对施工单位住建公司罚款（略）.55元) ...

建议费差额问题。经发公司曾于1998年1月10日确认以人民币25万元作为铁十三局对设计更改的奖励，铁十三局对此一直未提出异议，现铁十三局主张该奖励应为（略） 、第二十九条第一款、第三十四条第一款第二项第一、二、五目，《建筑工程承包合同条例》第十三条第一款第二项第一、二、五目，《中华人民共和国公司法》第 ...

公司、北京天恒公司、监理单位河南宏业建设管理有限公司和设计单位平顶山市工某民用建筑勘察设计事务所四方共同对“0375首府15#一22#楼进行验收，制作了《 某价款缺乏事实和法律依据。河南朗曼公司应付的工某款由双方当事人合同约定总承包价款（每平方米单价534.80元乘以平顶山市房管局最终测绘的面积）加上 ...

工程现场会议纪要、签证单及联系单、设计变更单、工程竣工图、工程结算书、工程联系签收单等相关资料，依据《上海市建筑工程综合预算定额(一九九三)》、《全国 工程价款“不作一次性包死”，确定了工程结算依据的合同及相关文件依据。工程为土建、安装按三类民用建筑工程取费，“以工程预(决)算总价为基础下浮2％”为 ...

元。 另查明，东方公司系工业、民用建筑工程施工一级企业。1997年12月8日与织造总厂签订本案合同时称诸暨市第七建筑工程公司。1999年3月8日，经 已逾期96天，但织造总厂未按有关规定及时支付工程款及在施工中变更设计图纸、增加建筑面积等给东方公司按期施工造成重要影响，对此，织造总厂应承担主要责任，按 ...

建筑工程和市政基础设施竣工验收备案表》，证明原告延误工期。 被告认为，原告变更工程设计，增加工程量。同时，在施工过程中遭遇台风、暴雨等天气，以及其他延误工期 的责任。同时，原告在建设“新亚广场”项目时，没有足额、及时支付工程款和工程进度款，依照《建筑工程施工合同》第26.4条的约定，发包人不按合同约定 ...

4月8日，华粤公司与具有工业与民用建筑二级资质的二建公司签订《建筑安装工程承发包专用合同》(即《大石市场综合楼工程承发包合同》)和《补充协议》约定，华粤 施工惯例分层开挖，而是一次开挖到底，开挖深度达55米～60米，远远超过了设计48米的开挖深度，且基坑支护结构附近土体未采用人工开挖，仍用挖土机开挖， ...

。原判认定本案合同无效的另一理由是豫龙公司未办理案涉工程项目的报建手续。从当事人在二审期间所提交的证据看，案涉工程项目已具备红线图、设计资料及海口市规划 关系，且本案中二建公司系经国家建设主管部门核准的＂工业与民用建筑工程施工壹级企业＂。至于案涉工程质量所实际存在的问题及豫龙公司的赔偿请求权，由于豫龙 ...