有限公司（以下简称盛和公司）与开封市承润房地产开发有限公司（以下简称承润公司）建设工程施工合同纠纷一案，盛和公司于2008年7月8日向开封市X区人民法院起诉 质量监督手续。 2007年12月10日，盛和公司、承润公司及开封市会发建设工程监理有限公司（以下简称会发公司）以会议纪要的形式决定：X号楼、X号 ...

，宏祥公司代其支付电费和混凝土款3,395,800元。因世纪长兴公司停工使监理公司拒绝履行原合同，而重新签订合同价格高于原合同价格49.7万元。另世纪 起诉。 一审法院查明：2007年11月28日，宏祥公司、世纪长兴公司签订《建设工程施某合同》，主要内容是：世纪长兴公司承建宏祥公司位于普兰店市九七广场 ...

二层至二十四层土建主体，水电安装工程。该施工合同还约定：xx大厦室内外装修工程双方另行签订补充合同。上述《建设工程施工合同协某条款》签订后，原告xx公 的该工程封顶。2003年4月1日，该工程的设计单位、建设单位、施工单位、监理单位签了1份主体工程竣工验收记录，验收意见为，参加验收人员形成一致意见同意 ...

登记成立，以及法定代表人情况和分公司住址等信息；3、伊川县建设工程有限公司龙泉分公司和韩某乙委派的工程施工监理员胡青林的证言一份，以证明洛阳伊川龙泉 任务承包给伊川县建设工程有限公司龙泉分公司承建，并约定了双方的相关权利义务等内容。2005年6月19日双方又就部分追加施工项目签订了一份补充协议书。协议 ...

元计算，并于2009年12月8日提交了建筑工程施工合同。双方提交的合同相同部分为填充式合同，并附有补充协议，合同均有宋某某、钱某某签名。不同 进行审理。依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六 ...

工程有限公司（以下简称AA公司）诉被告漯河XX房地产开发有限公司（以下简称XX公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院2009年1月22日受理后，依法作出（2009）郾 ，合同中约定的“让利7％”是双方真实意思的表示，是对前一备案合同的补充，是真实有效的，如果按前一份备案合同计算，被告超额支付给了原告的 ...

诉称：2004年5月二建公司于某程公司签订了获嘉县“康居花园”建设工程施工合同，此后，二建公司又将其承包的A段X号楼X区承包给原告 结论是“一、尚待法庭确定的补充鉴定意见，原鉴定意见书的社会保险费是根据新乡市人民政府文件新政（2000）X号《新乡市人民政府关于某建设工程费用定额中劳动保险费实行统一管理 ...

的内容进行了详尽的约定。其中在合同价款与支付条款中约定本合同价款采用可调价格方式确定。补充条款约定1、所有土建工程结算均按《河南省建筑、安装、装饰工程预算 ，最晚的图纸于9月22日交付。 本院认为，原、被告双方所签定的建设工程施工合同是双方当事人真实意思的表示，不违反国家法律、法规，为有效合同。双方均 ...

，金贸公司在上述补充协议上盖章确认。 双方虽签订了上述协议，但因各种原因，金贸公司至今未对涉案工程组织竣工验收。金贸广场工程施工基本完毕后，发包方金 X号、X号房抵秦某某工程款没有异议。《江苏省高级人民法院关于印发〈关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见〉的通知》（苏高法审委［2008］X号） ...

法律顾问。 委托代理人刘某乙，该公司龙丽高速松阳项目部合同部长。 上列原告与被告建设工程施工合同纠纷一案，原告刘某甲于2007年6月21日诉至本院。本院于2008年 交验审批表》、《石方路基填筑工程施工原始记录》各一份，2006年6月1日中铁十局二公司松阳项目部与原告刘某甲签订的补充协议一份，中铁十局 ...