专户，故原告该项诉讼请求因被告已实际履行，本院不再予以支持。 3、被告应承担逾期办理房产证的违约金。本案中，被告实际交房时间为2009年6月15日， （公共维修基金）的本金及利息合计为3910.14元。 原告提出要求被告立即办理房屋产权证及国有土地使用权证，及要求被告退还多收的购房款、公共维修基金共 ...

付款协议； 7、客户合同、产证及相关费用签收表，意在证明鄢a已收到了开发商提供的办理转按揭的相关材料，却到目前为止没有向A公司提供的事实； 8、A 购房发票交给了A公司，于2005年4月22日将该房屋钥匙交到A公司，6月23日将“×××室”房屋产权证原件交到地田房产。期间，政府陆续出台了一系列对房地产 ...

万元。但谢某甲多次发生逾期还贷，且自2007年9月以后不再履行还款义务，虽经万寿路支行多次催收至今仍未偿还；开发商万业源公司亦未代谢某甲 将谢某甲的房屋产权证交付万寿路支行。 诉讼中，万寿路支行表示，房产证万业源公司已经交付，但由于房地局规定只有借款人本人到场或者出具经过公证的授权方可办理房产抵押，而 ...

培松承包的上述开发部负责。为解决该问题，物业管理部已经积极筹集资金，与周围房地产开发商商议合作建立配电房。在未办妥抄表到房期间，以原建筑工地用电向购房户 尚未代原告办妥上述房屋的《房地产权证》，并交付原告存执的事实；以及被告至今尚未为原告安装分户用电电度表的事实。 7、原、被告对逾期办理《房地产权证》 ...

的过错，由于办理《房屋权属证明书》涉及多个政府部门，各个部门独立办理相关的事务，其司作为开发商无权监督和催促政府部门，因此，将造成产权证迟办理的原因转嫁 公司要求调整的意见有理，予以采纳，违约金应参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计付。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条 ...

使用该房屋至今。因吴某认为星江物业公司逾期办理产权登记备案构成违约，但未向星江物业公司提出退房要求，遂向法院提起诉讼，请求判令星江物业公司支付 具备办理房屋所有权证的条件，根据南宁市房产局建议，也为了方便广大业主，由我司统一办理房屋产权证。请各位业主于2008年6月16日起向我司提供办证所需资料。”吴 ...

使用该房屋至今。2011年5月3日，因莫某、张某认为星江物业公司逾期办理产权登记备案构成违约，遂向一审法院提起诉讼，请求判令星江物业公司支付莫 具备办理房屋所有权证的条件，根据南宁市房产局建议，也为了方便广大业主，由我司统一办理房屋产权证。请各位业主于2008年6月16日起向我司提供办证所需资料”。 ...

使用该房屋至今。2011年5月9日，因覃某认为星江物业公司逾期办理产权登记备案构成违约，遂向一审法院提起诉讼，请求判令星江物业公司支付覃某违约金 具备办理房屋所有权证的条件，根据南宁市房产局建议，也为了方便广大业主，由我司统一办理房屋产权证。请各位业主于2008年6月16日起向我司提供办证所需资料。” ...

公司支付文XX、傅x年7月1日至2009年12月1日延迟办理房屋产权证违约金12224元；2、诉讼费用由XX公司承担。 XX公司在一审中辩称， 作为普通购房人对该义务内容难以准确判断，而XX公司作为开发商销售房屋，办理产权证是其合同约定义务，对办理产权登记需要哪些资料是清楚的。因此，如果存在被上诉人 ...

沈XX、文XX、沈x年7月1日至2009年12月1日延迟办理房屋产权证违约金8687元；2、诉讼费用由XX公司承担。 XX公司在一审中辩称，沈 作为普通购房人对该义务内容难以准确判断，而XX公司作为开发商销售房屋，办理产权证是其合同约定义务，对办理产权登记需要哪些资料是清楚的。因此，如果存在被上诉人 ...