《工程项目栋号承包合同》，因被告陈某系不具有建筑工程施工资质的个人，双方签订的《工程项目栋号承包合同》，违反法律禁止性规定，属无效合同。被告陈某签订 63条，《中华人民共和国建筑法》第26条、第28条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第26条的规定，遂判决：一、被告 ...

新用建筑材料材质较差，不满足《砌体工程施工及验收规范》、《木结构工程施工质量验收规范》的要求，工程质量不合格，部分车间存在严重安全隐患，随时有发生 投公司。2003年7月，株洲市国有资产管理委员会授权被告城投公司成立株洲市X路建设开发有限公司（即被告城建公司）系建设项目法人，主要职能为：受城投公司委托 ...

缺陷的责任划分，即拆除、重建的费用应由谁承担。 原告认为，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第13条规定，建设工程 ，施工人力不足，组织管理失当，原告应当承担违约责任。 本院认为，从原告提供的签证看，确实存在被告变更设计方案、停工待料、合同外施工项目、天气影响等 ...

5月16日，原包头二建的法定代表人侯某证实：原由综合队承担创业中心项目的科贸主楼和二号库施工任务，由于开工不久何某甲担任了海外公司组建的润华公司的法定 为该工程某制但未安装的成品半成品价值（略）元。1998年9月30目，内蒙古自治区建设工程某价管理总站受一审法院委托，对润华永庆公司已完成的工程某价进行 ...

中解决，故对此请求也不予支持。本案建设工程承包合同对双方各自权利义务虽有明确约定，但在履行中，制度不落实，管理不规范，双方均有一定违约行为，应各自 ，剩余款项由二审法院参考。 本院认为：建筑公司与开封中行就本案所涉工程签订的《建筑工程承包合同》、《建设工程施工合同协议条款》、相关补充协议、收尾工程协议 ...

分公司（以下简称安新公司）、河南高速公路发展有限责任公司（以下简称高速路公司）建设工程施工合同纠纷一案，宏亚公司于2008年7月2日向安阳市中级人民法院提起诉讼 ，要组织技术人员，租赁必要的工程施工设备等项所产生的相应费用，在工程开工施工过程中，因安新公司大量变更增加工程项目，且变更单又严重滞后，造成 ...

人张某某因与被上诉人王某某、周口圣力路桥有限公司（以下简称周口圣力公司）建设工程合同纠纷一案，王某某于2008年2月26日向郑州市二七区人民法院提起诉讼， 金额1477万元。公司委派张宇项目经理组织施工，工期为240天，工程质量为优良。2、项目经理必须按照交通部颁布的施工规范组织施工，严把材料使用关。 ...

5安全资格证明、证据6专利技术实施许可及专利证书，证明其具有安全资格；证据7建设工程施工合同，证明其为承包方；证据8—13照片、证据14陈淑凤证人证言，证明三 在后。本院认为，该医院的这种出票方式不符合国家财务制度，应由相关财务管理部门进行规范，但王某乙医疗费用是实际发生的并已由医院实际收取，医院的出 ...

价款超出合同约定之外的部分空军一总队不予认可；第二，依据《建设工程质量管理条例》的规定，屋面防水工程的保修期是5年，现质量保修期未到，空军一总队有 ，没有事实及法律依据。 经审理查明，2005年2月5日，贝伦公司与空军一总队签订一份建设工程施工合同，约定贝伦公司分包空军一总队承包的空军7342工程钢 ...

开挖，但双方并未对此进行专门说明。其次，双方当事人于2005年4月30日《建设工程施工合同》专用条款第23条约定：合同价款采用固定价格，调整合同价款的因素为“ 。 三、红胜欣公司是否违约的问题。第一，红胜欣公司是否履行了验收义务的问题。根据国务院《建设工程质量管理条例》第十六条第一款规定：“建设单位 ...