)与兵建公司(乙方)签订一份《建筑工程施工合同》，约定：由兵建公司承包三雄公司开发的位于（略）扬子江路X号21世纪大厦水电安装、装饰装修工程， 聘请的21世纪大厦的工程监理单位新疆轻鑫监理公司递交《工程款支付申请表》称该公司已完成地下室清理、回填、抹灰，垃圾外运等工作，按照合同规定要求发包方三雄公司 ...

月13日，升世优美公司与建工公司签订建筑工程合同，约定建工公司承包升世优美公司1#-5#生产车间土建及水电消防安装工程，工期90天，质量为合格，合同价款 日，建工公司进驻升世优美公司工地，9月12日开工。10月9日，监理工程师签字确认建工公司完成±0.00以下的工程量，4#车间罚款200元。11月7日 ...

授权的指示进行施工，两者均存在过失； 17、上海市建设工程监理合同登记表、上海市建设工程报建表各1份及附监理单位XX、XX出具的情况说明，旨在证明证据上的 ”项目而未计入，现已补充，故再计入总价，没有错误；11、安装工程的评估适用《上海市安装工程预算定额》，与93定额的标准不一致，故分列套用定额，应予 ...

年8月完工，但直至2008年6月18日才申请验收，我公司收到申请后立即联系监理公司组织验收，并于6月25日多次通过电话、信函等方式通知董某某参加定于6 请求，本院认为，双方在《灯箱广告牌匾制作和安装合同》中已明确约定本合同设备、系统、工程的保修期为一年，自安装工程通过甲方验收之日起计。经庭审查明，青龙 ...

滩电站（以下简称圆滩电站）、第三人崇义县水利电力建筑安装公司（以下简称水利电力公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行 ，只能顺延工期。且误工统计表上的签收人不是业主负责人或有权签证人员，监理单位也未认定。根据赣州市水利局竣工验收鉴定书，圆滩电站基础开挖自2003年12 ...

经营公司将夜光山经济适用房工程委托赣州市民用建筑设计院工程建设监理所进行工程监理，双方签订了《建设工程委托监理合同》，该合同约定，本合同自2001年9月16日 节假日）必须具备竣工验收条件（已通过初验），且必须完成1-X号楼的水电安装工程（含材料）达到合格要求，期间两项内容共付给项记旺工程款20万元整 ...

工作联系单后，就华诚监理公司具体提出的质量缺陷，与蚌埠市第五建筑安装工程有限公司（下称五建公司）在双方原有工程施工合同的基础上签订了补充协议 锦国 审判员吴文虎 二OO八年六月十九日 书记员陈某 金土木钢结构公司应交付工程资料清单 1、自攻螺丝合格证 2、地脚螺栓M24、M30、M8、M42合格证 3 ...

年3月至12中旬，工期9.5个月；拱圈安装于2002年12月中旬至3月底，工期为3.5个月；拱上建筑于2003年4月至7月，工期4个月 租金损失的相关证据，未提供人工费损失的相应证据，而原告向监理支付加班工资，不仅没有合同根据，而且违反有关工程监理的相关规定。因此，原告就此部分所提损失只有车辆租金损失 ...

封顶付合同价的30％；3、装修完成验收合格付合同价的15％；结算经监理公司、甲方审核、市财政审定后付至结算价的95％，留5％作为保修 结算审核的时间,申请人申请仲裁没有理由。2006年1月15日,申请人、被申请人与××造价公司、××建筑安装工程公司的代表对被申请人的教工宿舍X栋、第二学生食堂的工程结算 ...

住所地：（略）。 法定代表人吴某，银龙公司董事长。 原审第三人来凤县市政建筑安装公司（以下简称市政公司）。住所地：来凤县X镇。 法定代表人田某甲，市政 收到了市政公司交来的现金（略）元作为建房押金，亦即合同中约定的资信保证金。该工程由同欣监理公司负责监理。2002年4月1日，市政公司开工，并请银龙公司 ...