修改后二个月内根据投标文件重新编制工程造价，并另定补充协议作为付款依据。结算以竣工图数量为准。由于现场情况需要，设计变更产生的工程量增减需办理签证，由招标 的第29.11条中，天赐公司规定，该工程施工时挖土、堆放、回填原则上在施工范围内运输平衡，宝钢公司就土方外运费用并未提供天赐公司对此项费用签字确认 ...

年5月恒升公司与省六建公司签订的水电安装补充协议1份，证明双方对施工合同中水电安装部分规定予以变更，工期予以顺延；4、2004年6月16日监理 出现不同意见。2005年6月21日恒升公司与省六建公司召开“关于‘苑中苑’工程施工及后期结算等遗留问题协调会”，会议纪要明确：双方对2004年5月之前的工作量 ...

与结算文件资料有： 1、2006年6月16日双方签订的《建设工程施工合同》、《补充合同》各一份； 2、2006年9月30日中标通知书及相关 依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。 《中华人民共和国合同法》第一百二 ...

x.4元，共计x.37元。 对上述补充鉴定结论，原告兴东公司质证认为，鉴定结论漏算洞口安全支护的费用；进出口土方单价计算不合理，未按97水工定额 已实际投入使用多年，因此水布垭镇政府应支付工程款。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款的规定：“实际施工人 ...

鉴定过程中按满堂开挖方式计算了土方开挖及回填的全部工程量；3、《建设工程施工合同》中表述“电气设备主材甲方采购”，《补充协议》中表述“电气设备及主材甲方 中标合同签订时间在后，可以视为对原合同有关内容的变更和重新约定。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条明确规定 ...

工程施工合同应当认定无效。综上，应该认定阳光维也纳工程补充协议无效。另原告起诉的补充协议是在建设工程施工合同基础上签订的，但事实上双方没有签订合同。原告 民事诉讼法》第一百五十三条第一款（三）项之规定，判决如下： 一、变更沈阳市于洪区人民法院[2007]于民合重字第X号民事判决第一项，即“被告沈阳顺意 ...

结算报告和结算资料，根据双方所签建设工程施工合同第33.2条、第33.3条的约定内容，结合补充协议约定的3％工程款作为工程保修金，自竣工之日起一年期满 置业认为应据实结算，而双方的《建设工程施工合同》约定“合同价款调整方法为施工图预算加现场签证，以实决算”，也即预算加变更。本院认为，经发置业的上诉理由 ...

二、上诉人在施工过程中迟缓工期、工程质量不合格，业主对上诉人施工队处罚的违约金即罚款x元，应全部由上诉人承担。何某某、李某某在补充协议中约定弃取土场 6—11项工程的单价，即第6项利用土方按2.68元/立方米、第7项利用石方按4.54元/立方米、第8项变更后回填利用石方按4.54元/立方米、第9项借土 ...

、上诉人在施工过程中迟缓工期、工程质量不合格，业主对上诉人施工队处罚的违约金即罚款（略）元，应全部由上诉人承担。何某某、李某某在补充协议中约定弃取土 6—11项工程的单价，即第6项利用土方按2.68元/立方米、第7项利用石方按4.54元/立方米、第8项变更后回填利用石方按4.54元/立方米、第9项借土 ...

有限公司第十四分公司、原审被告辽宁润中供水有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案，天津市管道工程集团有限公司不服盘锦市中级人民法院(2009)盘中民一合初字第X 分项单价乘以监理验收的工程量为计价额。如有变更可按协议内的相应项目价格乘以变更增减的工程量计算。工期要求2007年11月25日开工，2008年 ...