接到隆基公司的竣工报告没有及时进行组织竣工验收，配套公司现已将商埠城综合楼的房屋销售并交付使用，因此，应视为商埠城综合楼工程竣工。 关于本案工程是否办理竣工结算 金不是同一概念，质保金是签订合同前为保证质量目标承诺难以实现，事先由施工单位提供的保证措施，由于《施工合同》中双方对质保金没有约定，故质保金 ...

的《房屋建设工程质量保修书》，在巴山公司拒绝维修的情形下，信德公司委托第三人维修符合合同约定，产生的维修费用应由巴山公司负担。诉讼中，巴山 举示相关证据，所以一审法院径行认定承诺让利超出承建工程利润没有事实依据。经本院咨询行业管理相关部门，我省建筑施工行业的平均利润率为7%，以此作为参照标准，可以确定 ...

费用再次进行司法鉴定,一审法院经原、被告同意后依法委托广西新衡通建设工程咨询有限公司（以下简称新衡通公司）进行鉴定。2008年9月28日，新衡 ××自行进场装修，王××作为承揽人已经履行了承揽合同义务，王××装修入住已有五年之久，期间王××从没有对房屋质量问题提出异议。王××起诉要求王××支付宅基地款 ...

年5月10日至同年9月10日，质量等级为优良，合同价款为人民币165万元；双方还在“合同补充说明’’中约定，乙方包工包料，建筑用电、电资源费 ，原审法院委托本院鉴定中心对该工程停工时的工程造价进行鉴定。辽宁东联工程造价咨询事务所有限责任公司(以下简称东联公司)接受委托，于2003年5月26日作出该工程 ...

交房违约金x元。同时，依据合同约定，在交付房屋时应已取得规划验收批准文件和建筑工程竣工验收备案表。对此，城建四公司称新中关工程当时尚未完工，海湾公司 验收备案表两份、单位工程质量验收记录、录音及文字材料、律师函、永拓公司出具的总包工程审计报告、造价咨询委托合同、商品房买卖合同及违约金收条、北京双圆工程 ...

某庚人民币10万元、港币30万元，折合人民币41.836万元 2004年9月，郴州市质量技术监督局发现众友玻璃公司违法在玻璃产品上标注国家标准“GB”字样，拟对该公司 了黄沙溪水库除险加固工程A、B、C段合同协议书。 2004年8月，周丁元注册成立长沙远方投资咨询有限公司（以下简称远方公司），想为郴电 ...

起始日（即2006年10月16日）。关于X楼的房屋面积，本院依《房屋质量检测报告》中对涉案房屋所处位置（“开间”）的描述，推定占涉案房屋总面积 损失878,981.16元。因该类损失双方当事人未在合同中约定，而此类损失，依我国合同法的规定不属于“违反合同一方订立合同时预见到或应当预见到的因违反合同可能 ...

施工单位经过协商同意将已完工程办理移交手续。在《监理工作总结》的监理单位工程质量评估报告中，表述为：1、地基与基础分部：均为合格。2、主体结构分部：均 价款应当以合法有效并登记备案的富兴达公司与中兴公司的合同作为依据，宁夏建行建设工程咨询中心也是依据该合同约定的计价方法进行的工程决算，富兴达公司以十里 ...

其财产原值和净值之间的差额。 就装修、装饰工程的造价问题，郑州市中豫建某工程造价咨询有限公司认为，天种公司提供的有些原始票证规格、数量不详，无法采用， 。 本院认为：双方签订的《租赁合同》约定由南航河南分公司负责大楼的验收合格，而南航河南分公司作为建某单位在房屋未经建某工程质量验收合格的情况下出租给天 ...

的遮盖保护。 之后，经原告张××、张××申请，本院委托了上海××工程造价咨询有限公司对涉讼房屋所需修复部位之修复费用及修复时间进行了评估。上海××工程造价咨询 合同》、《家庭居室装饰装修施工合同》、《房屋托管意向书》、照片、房屋质量检测报告、工程质量修复预算报告及双方当事人的陈述等证据为证，并经庭审 ...