某乙、宋某某支付工程款的具体数额；2、建设工程施工合同，中建七局一公司工程分包合同、工程承包协议，证明双方的合同关系及相应的权利义务。 叶某某、曹某某 证据无异议，仅对于其提供的付款数据有异议，该数据三方有巨大差异，必须通知工程的发包方到场方能计算清楚。 本院经审理查明：2005年5月20日中建一公司 ...

以下简称“某公司”）生产用房建设工程和案外人某公司签订工程总包合同后，将该工程中的“室内外消火栓给水系统”项目分包给原告建设施工。原告于2008年 用房的《上海市建筑消防设施检测报告》中确认：施工单位某公司在该新建工程中安装施工的消火栓项目“系统设施安装符合有关要求”、“联动测试功能正常”。2009年 ...

孟津县人民法院作出(2007)孟民二初字第X号民事判决：驳回原告河南省中原建设有限公司的诉讼请求。本案受理费7450元，实际支出费用3370元，共计x元， 3月20日所签订的《主体承包协议书》为建设工程施工合同中的劳务分包合同，不存在违法转包和分包行为，且郑州市金水区人民法院和郑州市中级人民法院的生效 ...

被告）。 被告上海某有限公司（反诉原告）。 原告上海某有限公司诉被告上海某有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2009年6月10日立案受理后依法由审判员张 签字认可，故不应增加造价;审价单位意见：该幕墙工程经核查与事实相符。由于双方在幕墙工程的专业分包合同中有约定，工程量的变更确认需有三方签字有效 ...

施工配合、违约责任等进行了约定。2006年12月15日双方又签订了建设工程劳务分包补充合同，其主要内容为：根据施工现场的实际情况，基础以及屋面在原 至今，由于驻马店市建筑公司原材料供应不足，给施工造成停工待料……，”由此可见，杞县六建工程延期不是其自身原因，双方也未另行共同约定交工期限，且杞县六建于 ...

科技大学支付每日5000元的违约金，共计x元。交付交工资料是石家庄建工集团有限公司的合同义务，因石家庄建工集团有限公司至今不向河南科技大学交付交工资料，致使就该工程 河南科技大学签订的《河南科技大学新校区建设建筑施工合同》。2、2004年4月1日的《建筑安装工程分包合同》。3、2004年2月20日河南 ...

纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定，其相关承包合同应属无效。被告朱某再将部分建设工程分包给也无相应资质的原告黄某乙,与《中华人民共和国 期间的债务利息。 本案诉讼费9326元，保全费4500元，由被告怀化星旗房地产开发建设有限公司负担。 如不服本判决，可在接到本判决书之日起15日内，向本院递交 ...

合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定，其相关承包合同应属无效。被告朱某某再将部分建设工程分包给也无相应资质的原告黄某乙,与《中华人民共和国 了决算。由于原告修建的X号、X号楼不仅已交付被告怀化星旗房地产开发建设有限公司，而且随着“湖南西部商贸物流农副产品交易中心”的开业已予使用或出售，被告也无 ...

胡某某签订的建设工程施工合同是否有效的问题。三公司承包省道S207线长沙县段改扩建工程后，将全部建设工程肢解成若干部分，并将部分工程分包给明知无建筑 自己的权利而使农民工无法获得工资。如何保护农民工的利益《解释》突破合同法上“合同相对性”原则，允许实际施工人直接向转包人、违法分包人，甚至发包人提起诉讼 ...

按照合同约定进行结算，并对工期延误的违约金承担问题进行协商，孙某某工程队已完工程（基础部分）包含钢筋、水泥等材料款在内的价款只有x.92元。2005年 分包给不具备相应资质条件的单位，禁止分包单位将其承包的工程再分包。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项规定： ...