签收了设备验收单，其中在x－180还原皂洗联合机I的验收单中注明：设备安装完毕，未按合同完成和遗留问题为，1、染色还原蒸箱汽、液两用封口问题；2、PH 要求，设计要求的功能是具有的，至于汽封，进流口可以改在上面，增设排汽管道，并改造进布口结构，事实上可以达到汽封要求。 二审中，红旗公司表示放弃向金煜 ...

；合同终止时，由于远洋大厦借故不能断电，致使华顺隆公司不能拆走自己安装的配电箱；由于远洋大厦掌管财务，远洋大厦至今未向华顺隆公司提供2007年3 236平方米的场地，并提供咖啡酒吧经营所需的水、电和空调管道等设施作为合作条件。华顺隆公司的合同义务是提供其独家中国总代理的意大利生产的x咖啡设备、酒吧设备 ...

为止未结算。被告超越公司反诉称，原告与开发中心所签订的辽河小区综合服务楼建筑安装工程承包合同第一、二条约定：竣工日期为1999年9月20日。第四十二、 、甲方签证三份。欲证明开发如心设计外变增工程量，室外采暖管线、污水管道、给水管道、室外电缆铺设、污水井、变压器基础等工程。应相应顺延工期20天。 超越 ...

元均无异议。但被告宋某某主张四间房屋存在以下问题：1、护坡未打起来；2、排水管道未顺出；3、线盒未封；4、卫生间未完工；5、输水管道未处理；6、 应予支持。依照《中华人民共和国经济合同法》第34条第二项第4目、第5目、《建筑安装工程承包合同条例》第8条第一项第8目、第13条第二项第3目之规定，判决如下 ...

80万元。1995年6月28日，原、被告就原告承包大电炉外围工程的管道、电器设备安装保温，土建等工程签订了《上钢三厂大电炉外围工程承包协议》，工程暂定 了详细的约定。次日，双方又签订了《关于上钢三厂大电炉外围工程卖方垫款施工合同的附件》，约定了大电炉外围工程由原告垫款施工。上述工程在1996年8月通过 ...

东南角临建房6大间以及门前1.3亩土地租于原告，由原告将门前的场地整理、管道安装、临建房整修后用于农家饭店使用，租期三年。为履行合某，原告共投资10 东南角临建房6大间以及门前1.3亩土地租于原告，由原告将门前的场地整理、管道安装、临建房整修后用于农家饭店使用，租期三年。为履行合某，原告对场地进行 ...

2#、3#、14#、15#住宅楼……二、工程承包范围：土建部分、外墙装饰、内部装饰、安装工程……第三部分、专用条款……15、工程款支付：（4）工程结算价款的5%作为保修 ；4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为一年；5、供热与供冷系统为二个采暖期、供冷期。”故通过当事人的合同约定，本院认为，对于质保 ...

农业高某区热源厂(二期)的厂区室外消火栓管网、给水管网、X号厂房室内消火栓的安装及相关工程承包给安民公司，工期从2004年9月15日至2004年11月15 日”。 上述事实，有建筑工程协议、建设工程施工合同、协议书、管道试压灌水记录、管道隐蔽工程检查验收记录、管道冲洗吹扫清洗记录、签证单、收条、发票、 ...

在安装调试后空调销售公司为帝王某秀宫提供空调整机保修三年、压缩机保修六年、管道维护期为一年；六、双方本着协商解决问题为准，如发生纠纷经由仲裁机构解决。协议 。帝王某秀宫的开业和将空调设备投入运行的行为，不能代表空调销售公司安装的空调设备达到合同约定的技术标准，也不能代表帝王某秀宫接收了该工程，而是帝王 ...

已于2005年6、7月份使用该空调系统工程。在使用过程中，因中央空调管道安装质量问题，导致漏水等，原告派人进行过几次维修，但未修好， 元。 申请人平顶山长城饭店有限公司申请再审称：1，平顶山市中院判决认定事实错误，根据合同被申请人应承担维护义务；2，被申请人承揽的工程质量不合格，应当承担违约金7500 ...