一审二建公司提出造价鉴定时，双方同意。4.屋顶钢结构施工图纸设计变更所导致的工期延误应由亚飞公司来承担责任。5.关于亚飞公司提出的保修金，这充分说明亚飞公司 再查明：对亚飞公司就鉴定结论提出的异议，一审法院重审当中组织了质证。鉴定人员员答复为：其鉴定是根据一审法院委托作的，门窗是按照当时的市场家作的 ...

只按照建设方提供的图纸进行施工，并且工程造价未包含该费用，故该设计费用也应由大桂山林场承担。因此，和兴公司要求大桂山林场返还其已垫付的报批报建 ，应当由不少于二名司法鉴定人提取，并通知委托人到场。”本案鉴定仅有一名鉴定人员鉴定，而且鉴定人对鉴定工程均没有通知双方当事人到现场确定鉴定范围和提取现场数据； ...

纠偏加固处理，经原告多次交涉未果，原告只能诉至法院，请求法院判令被告承担如下赔偿责任：1、赔偿原告需实施纠偏加固的相关费用87.9万元（人民币，下同） 为进场后18日、纠偏加固费用为517,960元。 该纠偏加固方案经当庭质证，设计人员也到庭接受质证。四原告对该方案及费用无异议；被告认为，如果法院认为 ...

合格钢化玻璃。审理中原告表示愿以扣除该项工程款的方式来承担责任，但被告坚持要求原告按合同约定承担更换责任，因被告的要求符合合同约定，本院对被告的 管理有限公司应在本判决生效之日起十日内支付原告（反诉被告）上海A装饰设计工程有限公司工程款人民币210,090.10元； 二、被告（反诉原告）上海B酒店经营 ...

年12月26日张某某在该请求报告上签名，并注明：“情况属实，参考设计人员王华卫及市定额站预算人员意见，请示牛某任同意，追加给乙方综合楼设计变更工程款 转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际实施工人承担责任”。据此，原告沈某某承建了被告漯河市拆迁办的综合楼和营宿楼工程，沈 ...

纠纷的起因、经过与结果，对原告的经济损失，本院酌情确定被告承担70%的民事责任。 关于赔偿范围，原告主张医疗费584.22元、住院伙食补助费220元、 伙食补助费人民币220元的70%，计人民币154元； 三、被告上海某环球家居设计博览有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告王某交通费人民币200元 ...

、建设用地批准书、青发改投[2007]X号文件、建设工程规划许可证、建设工程施工图设计文件审查合格书、建筑工程施工许可证、工程开工报审表、开工报告、付款凭证 即施工进度单，导致原告无法报送相关材料，所以主体结构验收迟延不应由原告承担责任。主体结构尚未全部竣工，只有主体结构完工后，被告提供相关材料，原告 ...

问题，反诉人提交的专家意见里面也写明了反诉人没有施工图纸；对证据10，鉴定人员没有出庭，该鉴定书的科学性、合理性有异议，依据的资料不可靠，只测量了 部分未提供相关的证据证明其主张请求，本院不予支持，对原告施工未达到设计要求部分承担违约责任的请求，本院予以支持。对于被告反诉请求返还多支付的工程款，根据原 ...

路支行确认项目资金自筹到位；洛阳市发展和改革委员会盖章审批。7、建设工程抗震设计审批书（洛市建抗审字[2004]第X号2004.7.15）及建设工程抗震 2005年8月时停工，并将施工人员撤离工地至今，造成宾馆和活动中心放置已久的半拉子工程，大地公司对此应当承担主要责任。如上所述，大地公司上诉要求宾馆 ...

并要求其在上面签字以便继续履行合同，但原告没有同意，林a是否为原告公司人员，代理人不清楚。对证据8真实性无异议。 基于上述证据及当事人的陈述，本院认定 被告于2009年3月4日将个人独资的上海B建筑设计有限公司予以注销，其公司注销后的债权债务由被告承担。 本院认为：根据《中华人民共和国建筑法》第十三条 ...