禁止性规定，且已实际履行，故该合同合法有效。双方当事人应当遵循诚实信用原则，全面履行自己的义务。现原告已将承建的工程完工并交付被告使用，被告因此负有按 被告沈阳裕宁房产开发有限公司于本判决生效之日起10日内给付原告沈阳金船装饰工程有限公司工程款（略）元。 二、被告沈阳裕宁房产开发有限公司于本判决生效之 ...

号。 委托代理人杨志民，海南信达律师事务所律师。 原审上诉人海南省琼山市建筑工程公司(一审原告)，住所地海南省琼山市X镇。 法定代表人林某某，该公司经理。 委托 部门办理抵押登记手续。 三、尧海公司和琼山市建签订《建筑工程承包合同》中约定由琼山市建承建位于琼海市X路的“富侨大厦”，特别约定了由尧海公司 ...

亭县人民银行西面围墙边的八间平顶房铺面工程以包工包料方式发包给海南公司承建。该合同规定，工程总造价为（略）元，按图纸要求施工， 。 一审案件受理费1598元、反诉费950元、二审案件受理费2548元，由茂名市电白建筑工程总公司海南公司负担3000元，冯某某负担2096元。 本判决为终审判决。 审判长曾 ...

如下：一、原告吕某某与被告南海市狮山年嘉达气体有限公司于2000年4月承揽工程行为无效。二、被告南海市狮山年嘉达气体有限公司应于本判决发生法律效力之日 工程的实际建设单位是上诉人年嘉达公司和实际承建单位是被上诉人吕某某是正确的，双方之间存在实际建筑工程施工合同关系，因此，被上诉人吕某某起诉上诉人年嘉达 ...

工程质量司法鉴定所作出的房屋鉴定报告所依据的标准并无不当。被告应对其承建的房屋存在的质量问题承担责任。根据实际情况，诉讼的房屋进行修复的费用高于 。因此，应驳回被上诉人的起诉。 被上诉人曾某某答辩称：一、被上诉人以建设工程施工合同纠纷为由，向南海区人民法院提起民事诉讼不属于重复起诉的行为。所谓“重复 ...

事务所律师。 特别授权委托代理人:高航，云南云法律师事务所律师。 被告:云南省第六建筑工程公司。住所地:本市X路X号。 法定代表人:王某，该公司经理。 特别授权 其与省六建司于2000年4月15日签订《建设工程施工合同》，双方约定，由其承建“双银大厦”工程。工期490天，即2001年8月17日竣工交付 ...

规划许可证、施工许可证，未办理国有土地出让手续受到相关行政管理部门的处罚，致工程一再停工，停工损失严重，对此管理处作为发包方应承担主要责任，工程处应承担次要责任， 该工程系我处承建，并非转包。3、原审依据鉴定报告认定的数额正确，请求二审法院予以维持。 二审经审理另查明：工程处与管理处所签工程合同第三章 ...

代表人蔡某，经理。 上诉人宝泰公司因与被上诉人三建公司、大松公司建设工程施工合同债务承担纠纷一案，不服南京市中级人民法院(2001)宁民初字第X号民事判决，向本院 证，并交给宝泰公司。2001年4月28日，宝泰公司领取了三建公司承建大松公司的上述房屋所有权证。2002年9月27日，江宁区土地管理局与宝 ...

某、吕某、吕某、吕某、冯某、吕某与被告沈阳市X区人民政府建设工程施工合同纠纷一案，本院于2001年5月16日立案，依法由民二庭审判员董菁 杰不服，上诉至辽宁省高级人民法院，辽宁省高级人民法院经审理后认为，吕某杰为联建办承建综合楼事实存在，联建办是沈阳市X区人民政府于1992年以沈大东政办发X号文件批准 ...

新天地项目多层住宅9#、11#栋工程发包给原告承建，双方签订了建设某帮新天地项目多层住宅工程施工合同。工程内容：土建工程（含塑钢窗、入户防盗门 ，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2847元，由原告永兴县高亭建筑工程公司负担1447元，由被告湖南汇邦投资有限公司永兴分公司负担1400元。 如 ...