2007年3月20日，竣工日期2007年12月6日；合同价款3350万元。同时，本合同还约定发包人不供应任何材料,不得肢解分包。”合同签订后，原告依约履行合同 ，合计（略）.65元，被告应予支付。关于被告向原告供材抵扣工程款的问题，依据合同约定，应由原告购买材料。现被告供应了部分材料，因双方对供应数量 ...

房屋）出售给原告，房价款138万元，首付42万元，意向金2万元，买卖合同的签订日期为2011年6月17日。但是，原告于2011年6月2日到虹口区房地产 月2日原告与被告协商时并未明确提出因房龄问题要求解除合同，而是表示要筹款继续履行合同。故二被告不同意原告的诉讼请求。 第三人上海锐丰投资管理有限公司述 ...

刘某多收了吴某水电费x元，此款刘某应予退还。 其次，关于吴某拖欠租金的问题。双方在《租房协议书》中仅约定吴某每季度支付租金x元，但未约定具体 吴某负责水电费，电表指数3895度，水表指数1590吨。合同签订后，吴某开始将门面用于经营餐饮业，并在每季度第一个月的月初、最晚不超过月底交纳本季度租金。此后， ...

给某、电：交房时投入使用；4、电某：交房时投入使用。如在规定日期内未达到使用条件，福翔公司须在90日内补齐设施，使其达到使用条件，超过90 南宁分公司是一套人马，两块牌子。中天公司不是商品房买卖合同的相对人，根本不存在承担违约责任的问题。综上所述，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，请求二审 ...

18‰计；双方还约定了其他权利义务。合同签订后，横县建筑总公司进场施工，横县建筑总公司的项目经理谢昌奎为宏基公司的施工负责人。另外，横县建筑总公司还承建 ，故宏基公司享有本案诉权。关于横县二中是否应支付利息给宏基公司的问题，首先，合同约定横县二中按工程施工进度分期付款，最后余10%待验收合格后一个月内 ...

有合同，但是双方已经协商解决了所有有关合同的问题，故不同意张某的诉讼请求。 经审理查明： 一、关于《加盟合同》的签订及履行情况 2010年5月8日， 相关内容。《万国星光会员系统软件定制开发合同书》为北京万国星光国际贸易有限公司与路某签订，签订日期为2011年2月16日，其中亦无涉及张某或其店铺的相关 ...

，如15天内不组织验收将视为合格工程，应给乙方办理结算手续。 上述合同签订后，广西一建公司依约定进行施工。工程完工未验收，富安居公司于2006 一建公司支付违约金的问题。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形 ...

的补偿及物业管理费用的问题等有过协商，中行团购办并形成书面通知于2009年6月30日告知各支行、机关各部门。现原告以被告违反商品房买卖合同第九条的 商品房买卖合同。该房建筑面积192.85平方米，房价总金额x元。合同签订后，上诉人已如约向被上诉人支付了全部购房款。但被上诉人却逾期交房四个月，且迟迟不向 ...

的一切建设资金做为投资入股。在保证甲方利益的前提下，自负盈亏，自主经营。（并负责开工建设及销售中各种费税）”。合同签订后，润峰公司对该地块进行了开发。 10日内为原告办理房产证，拒不履行有法律规定的后果，无需判决书明确。5、关于房屋设施不符合法律规定的问题，原告的请求不应该得到支持。 嘉禾公司答辩称： ...

人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。”第四十六条规定：“招标 。 关于新某主张某期交工违约金问题。三建集团的中标工期为170天，双方于2006年5月1日签某的建设工程施工合同约定开工日期2006年5月3日， ...