双方约定的时间将所供家俱运至山西日报社指定的库房，因采编大楼尚未竣工而致安装工程推后，责任不在能通公司。山西日报社接收使用所订家俱未如约交付货款， 合同有效；双方在合同履行过程中，对家俱的制作工艺作了部分的调整和变更，虽未签订书面协议，但原山西日报社法定代表人及经办人与能通公司均对口头协议予以认可， ...

材料的供应达成新的施工补充协议。1997年9月30日物华公司单方撕毁合同，即与赤峰松山建筑集团公司签订建筑安装工程施工协议。该协议约定，工程名称物华综合楼， 没有关系，其诉讼请求不能成立。物华公司在本案二审期间变更为华阳公司，其权利义务应由变更后的华阳公司承担。本案原审认定事实清楚，适用法律正确，判决 ...

栋、中心会所X栋，总建筑面积4158.33，承包范围：本合同的土建、电气管道安装等，同时包括施工图、有关规范、招标文件、投标文件中涉及的内容，不含二次 变更工程量造价。2、结算依据：第二条2.1款的所有内容以及经济签证，工程量变更通知单，工程资料（含竣工图）以及其他的相关辅助资料。3、甲方应在乙方提交 ...

变更工程量的造价。2、结算依据：第二条2.1款的所有内容以及经济签证、工程量变更通知单、工程资料（含竣工图）以及其他的相关辅助资料。3、甲方应在乙方提交结算 出现违约现象，而本合同又未涉及其相关解决办法的，甲、乙双方再另行以补充协某方式协某解决。合同签订前的2002年6月19日，被告收取了原告保证金 ...

实业有限公司（以下简称正道公司）与河南省广宇建设工程有限公司（原商丘市第四建筑安装工程有限公司，以下简称广宇公司）建设工程施工合同纠纷一案，广宇公司于2008年 的请求，证据不足，原审未予支持并无不当。 五、关于工期保证金问题。因本案工程变更增加了部分工程量并增修了围墙，且施工场地狭窄、道路不畅，同时 ...

项目工程结算有关工作的会议纪要。 5、湖南省邵阳市绥宁县X镇土地复垦整理项目变更设计报告（一册）中：①土地复垦（整理）项目农渠工程量统计表-附表2、土地复垦 编号为x的浆砌石渠道定额、P64-65定额编号为x的现浇混凝土明渠定额;③二标工程施工费（建筑安装工程费）预算表。 6、武阳土地复垦项目完成工程 ...

工程地上一层结顶x，地上六层结顶x(%，主体工程结顶x%，装饰安装工程六层x!%，装饰安装工程完毕x%，工程竣工移交前付5％，最后决算付2％，余款3％ 月6日，双方签订补充协议一份，内容为取消了原合同中约定的商鼎杯的奖罚条款。施工中公用公司共向正岩公司支付工程款x.28元，其中支付工程材料款x.48元 ...

造价为73,708,252元。 华升公司因台鼎公司既未按照补充协议的约定支付后续工程款项，而且对其送审的工程结算书未有任何审价结果，故诉至法院，请求依法判令台 属在建工程，属于华升公司施工范围的装饰、给排水、电气照明工程等安装工程尚未完成。由此，华升公司诉请所依据的基础事实存在不实之处。第四、正如华升 ...

之日止的利息，承担本案诉讼费。 材料厂提供铝板采购合同、补充协议、增补合同、付款协议、货物验收单、工程竣工验收备案表、结算书等证据。 建筑公司一审辩称： 按材料厂送货单中标明的面积数额计算，而应按图纸标注面积确定。对此，材料厂变更诉讼请求，要求建筑公司给付货款x.22元，延期付款利息x元，但其未能就此 ...

确认申请人安阳建筑公司申诉称：其公司原称安阳市建筑安装公司，2002年10月9日更名为安阳市建筑安装工程公司。安阳建筑公司2000年诉郑州金冠光电仪器有限公司、 其后又通过变更委托代理人的方式解除了对赵景义的委托。2006年5月18日，管城法院主持让早已解除委托关系的赵景义与被执行人达成调解协议，并 ...