区X镇旅游区管委会、奉贤区X镇人民政府与被告签订关于征地的协议书； e、拆迁许可证两份，证明被告所用土地经合法拆迁的事实； f、委托动迁协议、征地费包干协议 》，用地位置位于奉贤区X镇X村。之后，原告在未获取建设工程规划许可证、土地使用证、施工许可证的情况下，在用地范围内建造了厂房。2004年10月， ...

，对房屋承建等一切费用由乙方负责，维修使用。6、乙方在承包甲方土地时所建设的门面房和维修的房屋只有使用权，没有所有权，不得变更一切土地房屋产权。7、因 酌定支持1000元，被告提出原告于2009年12月31日新办的建设项目选址意见书和建设工程规划许可证与本案无关，被告在此之前不构成侵权，因原告所持的旧 ...

住宅楼的批准通知。10、禹规2007-X号建设工程规划许可证一份，证明禹州市建设委员会和禹州市建设委员会规划办公室批准，原告领取在本案诉争土地上建住宅楼 一份，证明禹州市房产管理局批准原告在本案诉争土地上建住宅楼取得商品房预售许可证。13、禹国土资罚[2008]X号土地行政处罚决定书一份，证明本案被告 ...

真实性、证明目的均未表示异议。原告对两份房屋拆迁许可证、两份建设用地规划许可证、两份建设工程规划许可证、开发区域日照分析图的真实性均无异议，对证明目的 回迁安置，这是拆迁安置补偿安置协议履行的常识。无论拆迁人什么时间、无论如何对规划设计进行变更，只要新房被建成，符合安置协议约定的使用条件，就应该是拆迁 ...

x号责令改正通知书，证明被告于立案当日向郑州某公司出具责令改正通知书，责令停止建设；3、2009年11月2日现场检查笔录，证明被告对涉案的违法建筑依法 。”被告郑州市X乡规划局针对三原告等人的举报，在查明中原某小区未取得建设工程规划许可证进行违法建设的情况后，于2009年10月21日作出了责令停止建设 ...

原合同三]。五、……(同原合同四)。六、其它(1)……(同原合同五)；(2)工程竣工验收合格后，乙方承担甲方的房屋办证全部费用(包括办房产证的契税)，因该 工期延期的根本原因是原告不按合同提供完整的土地资料导致无法办理本项目建设工程规划许可证，被市规划局勒令停工所致。由此引起的相关法律责任，理应由原告 ...

经理，负责施工，原告提供2008年3月7日原告代表YY公司与XX公司的工程结算单，证明XX公司下欠工程款71.7435万元。提供2008年5月21日二被告 于2008年5月在漯河市建设委员会予以备案，故应认定该工程已实际交工。被告辩称施工许可证、规划许可证、用地规划许可证在原告处，工程尚未交工的理由， ...

，同汇律师事务所律师。 上诉人中国信达资产管理公司天津办事处（原中国建设银行天津市分行红桥支行）因借款合同纠纷一案，不服天津市第一中级人民法院（2004 。 5、1998年11月12日，天津市规划设计管理局颁发的津地证98－39《建设工程规划许可证》，建设单位：天津市红桥房地产开发公司。 6、1999 ...

分行在张掖市建筑勘察设计研究院住宅楼南侧修建四、五号住宅楼的建设用地规划许可证，建设工程规划许可证及选址意见书。 被告甘州区X乡建设局未提出书面答辩状，庭审 原中国工商银行张掖地区分行）在广场巷东侧原市钙塑包装厂用地的《建设项目选址意见书》的诉讼请求。 一审案件受理费100元，其他诉讼费200元，合计 ...

和公众利益作出贡献，并认真履行有关复文和纪要的精神，尽快协商处理好消防车道和规划出入口的问题，平息住户因不满情绪引起的冲突事件，尽快开通二个通道。同时强调， 简称恒康公司)。1999年10月，该局核发了穗规建字(1998)第X号《建设工程规划许可证》，该报建案的图纸示明，该住宅楼北侧有一条10米的规划 ...