杨伦，两被告共同诉讼代理人张毅、李某到庭参加了诉讼，云南华云工程造价咨询有限公司李某祥、苗敏等鉴定人员出庭接受当事人的质询，本案现已审理终结。 原 完毕，经验收合格交付被告投入使用。在大理七建司施工期间，由于工程设计变更、工程量增加等因素，原合同暂估价只是200万元，而实际完成的工程造价为x.06元， ...

实行全面包干，不论所获利润大小，必须保证被告所得利润８６１９．８５７２８万元；合同签订后１０日内原告向被告缴纳５０％，即４３０９．９２８６万元，被告交原告 《工程监理委托合同》，委托该咨询公司对龙凤花园（原少数民族商住中心）工程项目施工阶段实施监理。同年７月５日，原告与机械电子工业部设计研究院海南分院 ...

与被上诉人上海市浦东新区科学技术协会(以下简称新区科协)、被上诉人上海科惠咨询服务有限公司(以下简称科惠公司)经营合同纠纷一案，不服上海市浦东新区人民法院(2001)浦经初字第 、使用资金的情况酌情确定返还合作款的金额。巾帼公司请求支付的利息从合同签订日起算不妥，应当自请求退款之日起算为宜。因巾帼公司 ...

大厦间签订的建设工程施工合同合法有效，双方应恪守履行。合众公司、信息大厦间关于工程总价的争议，经法院委托上海华夏建设工程造价咨询有限公司审定，审定价格为1 《上海市建设工程质量核验申请表》，合众公司确认的竣工时间为1999年2月，而设计和监理单位签署验收意见的时间为1999年5月17日，因此，系争空调 ...

2003年1月10日前竣工不是和兴公司的原因，而是由于联大公司设计修改、变更石材品种、增加合同外工程、不按约定支付工程进度款等原因所造成的。关于 问题。 庭审中双方当事人确认系争工程于2003年12月委托上海东会工程造价咨询有限公司进行工程审价。该公司于2004年10月11日出具《大通远东大厦幕墙建造 ...

(下称金某公司)、上海开天建设(集团)有限公司(下称开天公司)因建设工程施工合同纠纷一案，不服上海市闵行区人民法院(2004)闵民三(民)重字第X号民事判决，向 的保护，使房屋多处部位损坏，造成目前四幢房屋现有结构的安全性低于原设计要求，对此后果双方均有过错，均应承担相应的责任。原审据此酌情确定金某 ...

信中南工程造价咨询有限公司对系争工程进行审价，双方当事人对以下事实存在异议： 1、高强螺栓和栓钉是否应计算制作、安装及材料费 绿地公司主张：分包合同约定，'钢 没有依据，不予支持。 4、钢材变更损失 绿地公司主张：工程施工过程中，将原设计采用的平板钢制作变更成H型钢是经中福公司同意的，有设计院的变更单 ...

实行全面包干，不论所获利润大小，必须保证被告所得利润８６１９．８５７２８万元；合同签订后１０日内原告向被告缴纳５０％，即４３０９．９２８６万元，被告交原告 《工程监理委托合同》，委托该咨询公司对龙凤花园（原少数民族商住中心）工程项目施工阶段实施监理。同年７月５日，原告与机械电子工业部设计研究院海南分院 ...

范围，工商部门次日核准变更登记为投资兴办实体、国内商业、物资供销业、房地产信息咨询、房地产中介代理等经营范围。 以上事实，有原、被告订立的《龙都名园包销 、已收差价款数额及被告深建公司单方解除协议等履行结果；有样板房装修合同及样板房委托设计合同等证据，以证实原告兴成发公司代垫的样板房装修费数额；有原 ...

年三月二十八日，广建海南分公司总施工的职工住宅楼竣工。同年四月二十九日，双方及有关设计单位、质检站对工程进行了验收，该工程被评定为优良工程。广建海南分公司在 贸公司委托海口市工程预算咨询服务中心为该公司编制的预算（略）．92元均只包括该工程的土建，并未对该工程的水电部分进行预算。而合同约定的工程造价（ ...