信公司与三建公司签订的《建筑安装工程承包合同》及其补充协议，是自愿的，其形式与内容未违反法律规定，应予确认和保护，但由于双方在工程完工后都未进行验收 万元质保金汇入双方共管帐户。由于施工设计图纸未通过会审建设工程不能依约定的开工时间开工。十月二十四日三建公司向成信公司申报《单位工程开工报告》，成信公司 ...

的，工程提前奖不合理，应予取消。 市政公司在庭审中口头答辩称，1、建设单位没采取招投标的形式发包工程，对此，被上诉人没有过错。本案系由环卫处提供资料 建筑安装工程承包合同与协议书，是双方当事人的真实意思表示，其内容也不违反法律禁止性的规定，应为有效。环卫处提出，根据我国工程建设施工招投标的有关法律法规 ...

结算书，工程款在诉讼中才结算清楚，因此主张拖欠工程款的利息没有事实依据。根据协议条款28.3、28.5、31.4条的规定，银河公司应支付自收到结算报告30 项目设计变更和施工更改，但四建公司没有按合同约定办理工期顺延的签证，其主张顺延工期，不予支持。原审法院根据有关部门的规定，以监理或建设单位签署盖章 ...

勘察，调查分析，鉴定委员会作出第X号房屋结构安全鉴定书，其鉴定书在原因分析及结论和处理意见载明：“建设单位没有提供地质钻探资料、以后补的钻探资料分析， 了“集资楼管理小组”。同年8月8日，江山市第二建筑工程公司与集资职工签订了“集资建房协议书”。协议约定，由职工全额集资，房屋交付使用后其土地使用权和房 ...

#楼桩基础垮孔灌浆费用复核汇总表1份。 9、7#楼建设某程施工合同1份。 10、7#楼桩基础变更补充协议1份。 证据7—证据10，用于证明按勘察报告7#楼 合同的，且勘察报告是无偿的。 2、滨江广场地质钻探合同1份，用于证明地质钻探单位是湖南省永州工程勘察院；钻探是规范的，如有不某范，责任应由永州工程 ...

开办的咸安XX机械厂出具的证明及营业执照复印件有异议，认为个体工商户营业执照复印件上没有单位的印章，又没有提供劳动合同、工资表等证据材料，故不能达到其证明目的 管道口在进行卷帘门施工时已经完工并已封闭，故原告周某乙受伤与卷帘门工程项目没有直接关某。 证据二、武汉XX鉴定所法医鉴定意见书，内容为原告周某 ...

措施、安全设施、安全通道搭设、操作平台、塔吊和施工电梯、建筑垃圾的上车、公共部分粗装修（外加剂由甲方负责，乙方不付费用）。双方还对其他内容进行了约定。 系徐xx或其代表李金领取，周xx并未分得分文，预付款清单亦可印证徐xx在有关单位领款后再分发给周xx的事实，认可领条金额，对预付款清单载明的实得金额 ...

公司承包豫发置业的锦荣商贸城二期工程A标段，工程内容：土建、给某、照明电器安装。合同价暂定（略）元。合同和协议还对工期及交付标准、质某标准、付款及决算 、电、弱电安装工程，实行包工包料包工期，包安全、包质某、包文明施工；付款方式是按施工进度与建设单位付款比例扣除相关费用后进行付款，交工后留5%的保修金 ...

，原告白河县工人俱乐部属国有事业单位，隶属于白河县总工会。2007年11月30日原告工人俱乐部与被告刘某(艳)签订《承包协议》。双方约定：白河县工人俱乐部 5000元经济损失的相关证据，而其提交的安康市秦楚建设工程有限公司关于白河县体育场工人俱乐部房屋拆某施工的情况说明，拟证实由于本案被告拒不搬出承 ...

其卷帘门材料已全部进场’，但与‘安装’总量存在差异，不能保证全部安装量，建设单位要求其自查原因，今日下午专题落实防火卷帘门已施工及未施工工程量的统计。根据光华公司 称，对于手写部分内容不知道是何人书写。 华坤公司向本院出示了其于2010年12月8日与华祺洋公司签订的《卷帘门安装补充协议》1份和2010 ...