，扣除奥运会期间10天停工期，铧峪铝业应于2008年11月10日完工，至清华同方通知解除合同的2009年1月4日，铧峪铝业逾期54天，双方约定 故《沈阳清华同方信息港“同方大厦”幕墙装饰工程施工承包合同》应予解除。 关于双方争议的违约责任问题。1.未办理《施工许可证》责任问题。铧峪铝业主张未按合同约定 ...

金某广场的工期、付款时间及金某作了约定，但是同时也对解除浅水湾片区旧城改造项目尧舜房地产公司应当退还投资款的总金某、付款时间、违约责任进行了 何种标准计算问题的批复》（最高人民法院法释[1999]X号）规定，对于合同当事人没有约定逾期付款违约金某准的，人民法院可以参照中国人民银行规定的金某机构计收逾期 ...

，要求人工工资增加，并付清拖欠工程款。2007年7月25日，原告向被告发出解除合同通知书，通知书称：被告截止目前已停工两个月，己造成重大损失，根据 建安公司于2006年6月20日签订的《建设工程施工合同》中关于承包人违约责任规定：“承包人应承担超工期每天0.2元/m2违约金”；2、2009年7月27日 ...

。不论何种原因，都说明东方保达公司解除合同的行为是不法的，是完全背离诚实信用原则的，理应承担合同约定及法律规定的违约责任。四、东方保达公司违约行为 公司的反诉，答辩称：不同意反诉请求。合同解除的根本原因是融金公司装修逾期且不提供相应担保，东方保达公司解除合同合理合法。 经本院庭审质证，双方当事人对原告 ...

原告发出结算通知，原告未答复，也未将相关图纸和资料交付被告，应视为双方未解除合同。被告将工程尾工发包于他人和被告补充资料后于2006年1月24日申请 ，即使存在顺延工期的情形，原告也未按照合同《通用条款》13条的规定，在7日内以书面形式向被告工程师提出工程延期报告，故原告应承担逾期施工的违约责任。被告 ...

法律规定的解除合同的情形，凯达开发公司就擅自解除是没有事实及法律依据的。对于凯达开发公司主张其对某公司的违约行为应由北方建设公司承担责任， 对此予以佐证。因此应当视为北方建设公司认可该设计变更不足以导致工期顺延，北方建设公司理应承担延期交工的违约责任。三、北方建设公司应当赔偿凯达开发公司220万元的 ...

，甲方有权解除合同，同时将已完成工程收回并对乙方处以罚款，且乙方在10日内退场；因甲方原因停工达24小时以上，则由甲方签认工期顺延及误工工日。工程 ，依有关法律，工程质量责任应由上诉人自负。关于工程返修问题，一方面由于被上诉人存在重大的质量违约行为，又停工十天以上，上诉人有权解除合同，有权另行组织施工 ...

显属违约行为，应承担相应的违约责任，应向铁十三局支付所拖欠的工程款项（略）．09元，并支付相应的违约金。关于逾期付款违约金问题，原告的主张有理，应予 六条第一款第三项规定：“由于另一方在合同约定期限内没有履行合同”允许解除合同。因此，铁十三局有权要求解除合同。同时，由于第二、三期工程一直没有开工，造成 ...

严重违约，康某某等人要求解除合同是合理的，应予支持@中联公司逾期交房应承担违约责任，扣除因下雨、停水、停电延误工期80天，中联公司实际应当交房 ，指出在未经竣工验收，核定工程质量的情况下，将房屋出售并交付使用，违反建设部及福建省建筑市场管理规定，必须立即停止出售交付使用，并责成你公司抓紧进行竣工验收、 ...

超过约定交付时间，林某甲等6人要求解除合同是合理的，应予支持。中联公司逾期交房应承担违约责任，扣除因下雨、停水、停电等延误工期80天，中联公司实际应当交房 采纳。由上，一审判决中联公司应承担逾期交房的违约责任正确，鉴于本案实际情况，中联公司应自合同约定的交房时间及按合同约定可顺的时间起至本判决确定交房 ...