X号栋采用外墙内保温的节能设计，虽有延误工期之可能，但并非民法意义上之不可抗力，因此要求免除逾期交房违约责任没有法律依据；二、长沙市人民政府办公厅《关于进一步加强 的违约责任、交付期限、出卖人逾期交房的违约责任及交付等进行了约定。其中《商品房买卖合同》第六条付款方式及期限约定：“买受人按下列第3种方式 ...

X号栋采用外墙内保温的节能设计，虽有延误工期之可能，但并非民法意义上之不可抗力，因此要求免除逾期交房违约责任没有法律依据。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》 的违约责任、交付期限、出卖人逾期交房的违约责任及交付等进行了约定。其中《商品房买卖合同》第六条付款方式及期限约定：“买受人按下列第3种方式 ...

、退还购房款应予支持。方某某等12人购买B区房屋(内外部未装修)，故原告请求解除合同，退还购房款及承担违约金是合理的。上述违约金以各原告交款之日起按日万分之五 3万元，合法合理，应予维持。陈某丙等9人逾期支付购房款，应按合同约定支付滞纳金，承担违约责任，但合同约定买方某期付款应支付该期房款千分之五的 ...

原告向法庭提交如下证据：1、钢结构工程承包合同书、补充合同，证明原告与被告约定的权利、义某、违约责任及协议变更工程位置、面积、价款；2、2、X号 潘××的部分证言予以采信。对于证据10，本院认为，原告的证据可以证明其与被告解除合同的事实，予以采信。 对于原告对被告提交的证据的质证，本院认为对于证据1 ...

支付定金所致，而是A公司自身原因所致，B公司在被迫无奈之下只能与A公司解除合同； 5、姚a的个人名片1份，证明姚a系A公司执行总监，其代表 违约责任并承担该广告牌的制作费用。对于违约责任，双方在合同的“特别约定”及“违约责任”条款中均有对逾期付款违约行为的责任约定，在“特别约定”条款中约定了“乙方可以 ...

同一份，约定开工期为2008年3月11日，竣工期为同年4月2日。合同明确质量、材料供应、双方职责、工程验收，付款方式、违约责任及其它事项。该合同 成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当依照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第四十四条：依法成立的合同， ...

工程工期为125天，从1995年2月28日起计算工期。工程质量须达到合格。合同还约定了付款方式、违约责任及湖北一建给予开胜公司按造价下浮5%的优惠条件。 胜公司欠付湖北一建的工程款自审价结论出具之时方明确，开胜公司应承担之后的逾期付款利息损失。而湖北一建主张自工程完工之日起的利息损失，没有依据，不予采 ...

合同的，出卖人应在接到解除合同通知之日起30天内退还全部已付款及违约金，并按买受人累计付款的2%支付给买受人。合同对出卖人逾期超过60日后交房， 商品房买卖合同》进行了协议变更。因此，上诉人在2010年1月27日前交房不构成违约；二、由于征地、迁坟等政府行为的影响，使得建设用地迟延交付上诉人及建筑施工 ...

约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发某人承担违约责任；承包人向发某人交纳工程履约保证金400万某，于本合同签订后 补偿是其真实意思表示，该补偿虽系预期利益损失，但本案系某光公司违约并提出解除合同，且某光公司与其他施工单位实际进行了履行，故某光公司应支付某 ...

哈尔滨市南岗区X路X号；指定收货人：李存）安排时间发货或超期30天后通知甲方解除合同。合同第五条约定：按厂商装箱标准甲方在收货即日验收完毕。如有异议， ，都属于违约行为，每逾一天违约方必须按逾期发货部分或者逾期付款部分总额的万分之五承担违约责任。合同第八条第2款约定：双方声明：如甲方达到总金额20% ...