中，其中一台压缩机赛冷公司没有按照合同约定使用法国产的机组，而是使用浙江凯迪制冷设备有限公司制造的机组。2009年4月20日冷库加工安装完工，第二天赛冷 24300元及利息。 被上诉人三禾合作社答辩称：一、三禾合作社没有使用冷库。赛冷公司承揽制作的冷库虽然经过其数十次调试（仅调换压缩机就有四次之多）， ...

同期银行贷款利息x元。”没有任何事实根据和法律依据，是错误的。根据土建式冷库成套项目合同的约定，该工程总价款为730万元，另根据补充协议第一项约定，××公司 王亚军的陈述仅是大连公司一方的辩称，无证据佐证，不足为凭。从安装程序上，也是先安装制冷设备，然后再安装屠宰设备，而屠宰设备安装后若冷风机更换必然 ...

两个月，故我公司不负责维修费用。 经审理查明：2004年4月8日，原、被告签订承揽合同，约定被告为原告制作、安装0℃冷库制冷设备，2台40HP风冷水 提交的付款凭证及双方当事人当庭陈述等在案佐证。 本院认为：原、被告自愿建立的承揽合同关系，系双方真实意思表示，且不违背法律及行政法规的规定，应为合法有效 ...

万元，余款应予退还。后来双方就冷库工程合同均未再实质履行。7、本案XX制冷公司就冷库已经生产出的十六项制冷设备并未用于冷库的施工安装，其损失为x元。 上的设备已于2005年11月28日采购完毕，制冷设备已于2006年2月28日制作完成。但其为什么迟迟不能交货，一直到2008年11月还不能交货，目的 ...

徐某丙司的真实意思表示，认定该协议无效于法有某。③、根据主合同附件《冷库报价单》，制冷系统中应充46＃冷冻机油4吨，单价5O00元／吨，价值2万元， ，要求派员二次实地整改，费用由贵方承担。我公司即派员赴现场重新拆除制作安装，达到了设计要求和正常运某。二、贵公司还是因为更换风机40余台，把我方已安装好 ...

付款，否则因空调安装工程的问题对我公司造成的一切经济损失全部由贵部承担。”原告收到《回函》后，于2009年5月6日向被告提出书面的《制冷设备系统调整的可行性 、门封、门边等工程项目在制作安装上比较粗糙。二、造成工期的延误，原告与被告双方均有过错责任。三、按照合同约定：工程项目安装完工后，被告须在7天内 ...