某置业公司存在逾期交房行为，应当按照《重庆市商品房买卖合同》第九条第l(2)款“自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向 B区一期7、8、X号楼取得了商品房竣工验收意见书。按照《商品房买卖合同》第八条的约定，达到了交房条件。某置业公司作为开发商在接房前都向每户业主做了交 ...

年6月4日和6月14日2天的时间连续降雨超过8小时。 原审法院认为：原、被告之间所签订的《商品房买卖合同》系双方真实意思表示，内容合法有效， 。因双方当事人在房屋买卖合同中已明确约定上诉人应于2007年12月15日前将符合合同约定的商品房交付给被上诉人,除有法定或约定可延期事由外，作为开发商的上诉人如 ...

年6月4日和6月14日2天的时间连续降雨超过8小时。 原审法院认为：原、被告之间所签订的《商品房买卖合同》系双方真实意思表示，内容合法有效， 。因双方当事人在房屋买卖合同中已明确约定上诉人应于2007年12月15日前将符合合同约定的商品房交付给被上诉人,除有法定或约定可延期事由外，作为开发商的上诉人如 ...

上诉人在2001年8月22日与被上诉人签订商品房买卖合同后，被上诉人应按合同第十六条的约定在30天内将商品房买卖合同一式三份送到原顺德市土地房产交易 资料”否则不要乱说。三、上诉人错误地适用法律法规。建设部《商品房销售管理办法》第二十四条和《广东省商品房预售管理条例》第十条，这两条是关于开发商经批准后 ...

。 上诉人佛山市顺德区顺成房产有限公司(以下简称顺成房产公司)因与被上诉人冯某某商品房买卖合同纠纷一案，不服广东省佛山市顺德区人民法院(2006)顺法民一初字第x号 ，是无效条款。 原审法院认为：顺成房产公司是本案所涉房屋合法开发商，已取得《商品房预售许可证》，其与冯某某签订的《绿茵花园代建房内部认购 ...

及房产部门延误办证所致，根据《广东省高级人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件若干问题的指导意见》第2条的规定，被申请人只有在因自身原因导致逾期办证， 面积。”这一答复符合1995规则的原则与具体规定。 东湖花园X号小区业主与开发商就房产面积问题发生争议，在本案申请人及并案的其他15宗案的申请人提交 ...

，1、身某、一寸免冠照片两张2、所交费用相关收据3、“商品房买卖合同”。逯某于当日在该入住通知单上签了名字。随后，逯某将该X号 买卖合同就可以办理按揭贷款手续。其次，办理按揭贷款除了要求商品房买卖合同的备案，还要提交多种开发商的证件：(一)《商品房预售许可证》；(二)《国有土地使用证》；(三)《建设 ...

让原告早日入住，并赔偿由此而造成原告的损失及违约金x元；2、依据原、被告签订的《商品房买卖合同》责成被告承担延期办理房屋权属证书的违约责任，依约定赔偿 时才3000多元。原告要求被告承担物管费的主体不对，被告是开发商，原、被告之间形成的是商品房买卖关系，原告与物业公司之间是服务关系，与被告我关，原告 ...

后来曹律师说：“已与法院对面由新乡博远置业有限公司设立的售楼部的人员说过，X号楼X楼西边的两套已销给了未来律师事务所，按揭是1018元/m2，如 购房款，被告不同意返还。原告无奈，随诉至本院。截止目前，原、被告没有签订《商品房买卖合同》，亦未办理房权证。 本院认为，一方隐瞒真实情况使对方在违背真实意思 ...

x元，并支付首月租金x元，2007年11月16日王某甲与开发商湖南华菱置业有限公司签订商品房买卖合同，购得上述房屋。2008年1月5日，玮隆公司向王某 置业有限公司签订商品房买卖合同，购得上述房屋，取得上述房屋的所有权，虽然该房屋未办理产权证，不影响玮隆公司对上述房屋的使用，玮隆公司与王某甲所签合同应 ...