资格承包“万昌国际商业城”包括气和消防系统在内的有关工程，且在征得建设单位同意后，可将暖气、煤气、消防等工程分包给具有相应资质的企业。万昌公司无正当 约办理排水沟、排污沟、二次加压用水及天然气施工的有关手续，使工程无法继续施工，也是导致整个工程未能如期竣工的重要原因。万昌公司对此承担全部责任。鉴于双方 ...
//www.110.com/panli/panli_50007.html -了解详情
在施工过程中并不存在违约现象。正是由于开封中行前述的违约行为才导致工程延期等情况的出现。在施工初期，建筑公司逐月向开封中行交付工作量报表，后按照开封中行的 1992年12月30日颁布的《工程建设施工招标投标管理办法》第三十七条规定“中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订 ...
//www.110.com/panli/panli_47347.html -了解详情
元及违约金982199．2元；3．由于攀钢的原因，致使该工程停工两个月，按有关法律规定，攀钢应予赔偿南建司因停工造成的人工、机械设备损失850181元及 询问笔录中“上报的签证土石方量比实际工程量要多些”的记录，认为这是常识，建设单位对施工上报的签证都要审查并依实扣减，并非“上报的签证土石方量比实际 ...
//www.110.com/panli/panli_30309.html -了解详情
施工条款”可以认定，中华公司由于自身的原因导致该公司在履行“施工条款”的过程中存在瑕疵，因而将“施工条款”中约定的建安工程未完部分原中华公司的权利义务 金额合计为3007655.57元，其中包括统建办为中华公司向其他施工单位垫付的工程款凭据、建设单位及个人开给中华公司的白条、收据、发票，中华公司支付的 ...
//www.110.com/panli/panli_28343.html -了解详情
管理规定》第二十八条的规定，导致“武宣589”轮船员不能判断船舶能否通行，这是造成“武宣589”轮发生触碰事故的主要原因，原告应对此次事故承担过错责任。 责任。审判员徐元平、邓宇锋认为，因上述行政法规和规章只有关于建设单位在进行桥梁工程等施工时应按照有关规定在施工作业区域设置有关标志的规定，并没有必须 ...
//www.110.com/panli/panli_22252.html -了解详情
房屋建筑设计院在招投标时也并不知晓，而本案上诉人更是按照设计图以及建设单位的要求进行施工，所增加的工程量既是合同约定的可以调整的范围内也是被上诉人在 增加的工程量进行了详细说明，并指出工程量变更的原因是“因地下水大，于强风化层扩大桩头施工困难”。三建工程公司据此认为其因设计人调整设计方案需要增加工程量 ...
//www.110.com/panli/panli_21898.html -了解详情
。对原告主张的利息计算，认为即使应付款，但川东化工程下马停建属特殊情况，双方均无法抗拒，所以不应按逾期贷款利率计息。被告川东氯碱清算组在举证期限内向本院提交了以下 建司属集建二级企业，及该工程施工难度大，建设单位资金不到位，兴化建司拨付工程款不及时，蜀东建司贷款垫资施工量大等原因，双方经协商后订立了《 ...
//www.110.com/panli/panli_17828.html -了解详情
的工程超概算、结算时间长、配套资金不落实等问题，各地要迅速采取措施加以解决。对因工程超概算造成拖欠的项目，地方政府要抓紧提出处理意见。对因 领域拖欠工程款问题意见的通知》(国办发[2004]78号)要求，由项目建设主管部门负责督促建设单位和施工企业尽快核定欠款数额，在规定期限内制订还款计划并进行公证。 ...
//www.110.com/fagui/law_150195.html -了解详情
工程款问题意见的通知》（国办发[2004]78号）要求，由项目建设主管部门负责督促建设单位和施工企业尽快核定欠款数额，在规定期限内制订还款计划并进行公证。 保险机制，有效防范和转移工程质量风险。要严格执行《建设工程质量保证金管理暂行办法》（建质[2005]7号），督促建设单位按规定及时返还质量保证金。 ...
//www.110.com/fagui/law_63551.html -了解详情
二审法院的支持。四、本案二审以低于一审判决数十余万元达成调解协议，因发包方未按约定履行，导致发包方仍要按一审判决履行。五、本案执行程序中，因发包人 XX县X镇X村村民委员会提供100亩土地用于新农村建设，被告上海XX建筑工程公司负责资金并负责与施工单位签订施工合同等，双方对各自的权利义务作了明确的约定 ...
//www.110.com/ziliao/article-534005.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务