设计方案存在缺陷以及前期处理冲沟杂填土的施工质量等是导致该小区墙体裂缝的主要原因。为此，××房地产公司对导致工程墙体裂缝的地基基础进行了加固，并通过 属民事案件。根据《中华人民共和国合同法》第二百八十二条的规定“因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损失的，承包人应当承担损害赔偿责任 ...
//www.110.com/panli/panli_15977548.html -了解详情
现场狭窄增加的二次搬运费进行鉴定，本院依法对外委托有关单位进行司法鉴定，2008年10月26日作出工程施工面积鉴定书。2008年12月9日被告对查封的房产 年2月20日”；第四条约定“工程质量标准：建设杯”，因原告至今未提供完整竣工资料及竣工验收报告，致使该工程质量，工期无法确定，按原告主张的“工程 ...
//www.110.com/panli/panli_14716817.html -了解详情
日，农正天成（厦门）现代农业开发有限公司发函给联泰建设公司及漳平市山峰工程监理咨询有限公司，告知建设单位（发包方）更名为“福建农正天成生物科技有限公司”，工程 ：发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。合同还约定本施工 ...
//www.110.com/panli/panli_14086514.html -了解详情
的损失；合同第39条约定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方式分别承担：发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用，承包人 中，原告根据合同的约定组织人员及施工机械设备等进场施工，由于被告未取得施工许可证及资金等原因，造成原告无法按时开工建设，因此被告应承担原告相应的停工损失 ...
//www.110.com/panli/panli_13532608.html -了解详情
道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的……”元驰公司作为建设单位，虽未按此规定办理申请批准手续，但在施工前，元驰公司已向中天公司提供了施工现场及 过失最明显、最主要，其标志桩埋设严重违规，导致社会公众无法判断电缆所在位置，也是导致电缆受损事故发生的根本原因。但一审法院却认定其没有责任，显然违反过错与 ...
//www.110.com/panli/panli_12085309.html -了解详情
。且根据该法第五十五条的规定：以出让等有偿方式取得国有土地使用权的建设单位，按照国务院规定的标准和办法，缴纳土地使用权出让金等土地有偿使用费和其他费用 出具的承诺书内容可以看出，其明知所办理的土地使用权、工程建设许可证等手续均不符合法律规定的情况下，进行施工，导致该项目最后因违法被相关部门责令停止施工 ...
//www.110.com/panli/panli_9338279.html -了解详情
浒公司之间的纠纷是独立的，与建工(集团)无关。因钢板存在质量问题，由总包人建工(集团)出面协商解决，只是工程施工过程的习惯做法，并不因此突破合同相对性，洪浒 第四，后续合同不能订立的根本原因在于洪浒公司漫天要价，将追究违约责任的部分也计算在后续合同的价格中，导致双方无法达成一致，故造成后续合同利益丧失 ...
//www.110.com/panli/panli_6181652.html -了解详情
原因只是合意认可，而没有选择由鉴定机构进行事故原因鉴定，现事故现场已不存在，客观上导致了本案房屋倒塌事故原因无法鉴定的后果。本案双方签订的重建厂房协议 ，未审查承包人的施工企业资质，工程竣工交付使用时，又未能严格按照建筑工程竣工验收合格标准，要求承建人交付有关工程质量的验收资料，对因建设工程不合格造成 ...
//www.110.com/ziliao/article-185850.html -了解详情
签订有建筑安装工程承包合同，因安钢建筑公司与永安公司之间有纠纷等方面的原因，导致豫北建筑公司的财产和所租赁的财产无法撤出在永安公司施工的工地， 2万元。针对自有设备，豫北建筑公司主张损失数额为14.1万元，系按照《河南省建设工程中途停工损失补偿办法》计算。永安公司上诉提出损失按上述标准计算没有法律依据 ...
//www.110.com/panli/panli_345775.html -了解详情
约定的，按照约定结算工程价款。因涉及变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政 或者用本节规定的其他方式无法送达的，公告送达。自发出公告之日起，经过六十日，即视为送达。公告送达，应当在案卷中记明原因和经过。审判长张嵩 ...
//www.110.com/panli/panli_294135.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务