。上诉人上海高维化学有限公司(下称高维公司)、上海华谊集团建设有限公司(下称华谊公司)因建设工程施工合同纠纷一案，不服上海市青浦区人民法院(2002)青民一(民)初 不存在瑕疵。关于鉴定方案，是当事人在鉴定过程中一致商定的方案，鉴定单位据此进行鉴定，并无不当，对鉴定结论应予确认。关于付款数额问题，如果 ...
//www.110.com/panli/panli_79938.html -了解详情
层，扣除水磨石人工费3万元……此后，刘群华组织人员进场施工。2005年12月17日，建设、设计、施工三家单位对该工程厂房1、2基础、综合办公楼基础和主体进行了 向黄勇递交了撤场的函件，称因工地经常缺材料、经常改变设计且未将变更后的资料提交、变更后价格未定、工人的工资未兑现等原因，决定撤出该工程。此后， ...
//www.110.com/panli/panli_68692.html -了解详情
；此外，该合同的通用条款为中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(示范文本)中的通用条款。合同专用条款第九条规定“承包人在竣工后二 由于原审被告(即上诉人)的原因造成工期延长，事实清楚，证据充分。上诉人不能按期支付工程款，导致原审原告(被上诉人)不能将工程按原计划全部完成，责任 ...
//www.110.com/panli/panli_38018.html -了解详情
工程进行审结算是符合有关法律规定的。但由于原告与广西壮族自治区建设工程造价管理站的原因致该审核结论因程序严重违法而不能采用，对此原告应承担其过错责任。由于 法院决定再次送审时，在法院规定的期限内拒绝提供送审材料，导致无法送审，原告应承担由此而造成无法重审的全部责任。故原告主张被告应给付其工程款及违约金 ...
//www.110.com/panli/panli_16898.html -了解详情
田维新，市政公司经理。 上诉人朱峰与被上诉人银龙公司、原审第三人市政公司建设工程施工合同纠纷一案，不服来凤县人民法院（2003）来民初字第332号民事判决，向 ，即竣工验收和交工日期可顺延至2001年2月28日。但是，市政公司却因自己的原因迟延到2002年7月9日才通过竣工验收并交工，影响了银龙公司对 ...
//www.110.com/panli/panli_13595.html -了解详情
，予以采信。证据5上诉人无其它证据印证其录制的内容即南大工地的施工情况，与本案的关联性无法确定，对该证据不予采信。证据6所附各验收表有监理单位签字 ，对该证据予以采信。证据7因勘察、设计、建设单位尚未盖章，对该证据不予采信。证据8系上诉人单方委托的，被上诉人对江西赣建工程司法鉴定中心的鉴定资质提出异议 ...
//www.110.com/panli/panli_12333.html -了解详情
软件学院教学楼工程招标答疑通知》，其中土建部分的第20条规定“结施5之空腹楼盖盒不列入报价，由建设单位购买，但其安装及其周围钢筋砼的施工应进入投标 管产品承担因专利原因引起的全部民事责任等。本案中，被告立信公司虽然没有与空心楼板的制造方被告红星公司直接签订“空心薄壁管”供货合同，而是通过建设单位长沙 ...
//www.110.com/panli/panli_10568.html -了解详情
水利水电工程队签订的建设工程施工合同应认定为合法有效。但因合同履行期间，发生施工现场周围群众哄抢施工材料等事件，致使合同不能完全履行，也导致双方合同所 故分公司提出审定资料与本案无关的理由不能成立，且审定报告出具后，审计单位主管武威地区造价管理站也审核盖章，故原审法院委托作出的审定报告应当作为本案工程 ...
//www.110.com/panli/panli_9254.html -了解详情
该合同内加盖中博建设集团有限公司（下称中博公司）八千代项目部印章。合同签订后，联华公司根据合同约定及发包方、设计单位的增减工程要求进行施工。典雅公司1、 本案无关不应承担付款责任的抗辩主张，因其向刘斌、杨晓军出借营业执照、账户，默许刘斌、杨晓军以其名义对外承揽工程，最终导致本案纠纷的发生，劳务运输公司 ...
//www.110.com/panli/panli_46851615.html -了解详情
该工地开始施工。一段时间后，因案外人株洲某房地产开发有限公司的工程图纸几番变更和未办齐相关施工手续等原因，导致被告承建的该项目停工。2011年7月施工合同 项目将基础工程方案变更为“基础大开挖”，无需再挖桩孔，建设单位即与王某终止了挖桩孔工程的施工。之后王某未经答辩人授权，冒用答辩人名义从事的任何活动 ...
//www.110.com/panli/panli_46508563.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务