合同责任认定的依据，其提出因规划变更导致风口设计变动延期65天在事实上具有合理性，但是，被告作为开发商应自设计单位发函通知其需要时间修改设计之日(即2000 止计算违约时间，违约利息按违约时间以被上诉人已交房价款的万分之一计算；逾期超过180天，视为上诉人不履行合同，被上诉人有权要求上诉人至实际交付之 ...
//www.110.com/panli/panli_51436.html -了解详情
合同责任认定的依据，其提出因规划变更导致风口设计变动延期65天在事实上具有合理性，但是，被告作为开发商应自设计单位发函通知其需要时间修改设计之日(即2000 止计算违约时间，违约利息按违约时间以被上诉人已交房价款的万分之一计算；逾期超过180天，视为上诉人不履行合同，被上诉人有权要求上诉人至实际交付之 ...
//www.110.com/panli/panli_51189.html -了解详情
无异议，但认为该证据证明的是阳春阁10楼F座系因开发商延期交付11楼B座而应付赔偿款所得，此房应视为婚前个人财产。对上述证据，因原、被告双方对证据 日一次性付清房款399，875元。嗣后，因武汉鑫鼎房地产开发公司违约，未按期交房，且装修不合格。魏江杰遂于1996年向法院起诉，要求武汉鑫鼎房地产开发公司 ...
//www.110.com/panli/panli_14616.html -了解详情
使用，幼儿园配备双语教学师资及各种硬件配套设施，若逾期按延期交房处理。” 据此，靳律师建议王某向开发商主张从2007年1月1日至小区实验幼儿园实际投入 一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”如一方不按约定履行义务，当事人约定有违约金条款的，则应当按照违约金条款的约定承担相应的 ...
//www.110.com/ziliao/article-541911.html -了解详情
，缴纳了相关费用。因赵及人的园区内有6户动迁户因拆迁补偿问题没有与开发商达成协议没有拆迁，部分业户在园区边缘处养牛，影响了园区环境。于洪区的相关部门于 亦已领取赔偿金，故赵及人再以逾期交房为由主张永来公司承担违约责任没有事实及法律依据，不予支持。至于赵及人主张延期入住的赔偿协议系欺诈、胁迫或乘人之危但 ...
//www.110.com/panli/panli_50134240.html -了解详情
未向购房人提供上述两项文件的，购房人有权拒绝接收此房屋，由此产生的延期交房的责任由开发商承担。 而在本案中，被告却从未向原告提供或出示过《竣工验收备案 对被告而言，轻易地放弃对自己有利证据的收集，不光是放弃了自己的权益，反过来还要承担逾期交房的违约责任。这显然是不符合逻辑的！ 被告认为原告去看房并提出 ...
//www.110.com/ziliao/article-480762.html -了解详情
合同约定的时间将商品房交付董振奇。现强丰公司提供的证据不能证明其延期交房符合合同中约定可以延期交房的条件，故强丰公司的辩称理由不能 提交了巩义市人民政府创建文件及城建部门下发的停工通知，以及开发商与四川建筑工程队签订的建筑合同均说明了造成工程延期的原因是在于政府行为及不可抗力因素。5.12四川地震后 ...
//www.110.com/panli/panli_36239947.html -了解详情
合同约定的时间将商品房交付董红卫。现强丰公司提供的证据不能证明其延期交房符合合同中约定可以延期交房的条件，故强丰公司的辩称理由不能 提交了巩义市人民政府创建文件及城建部门下发的停工通知，以及开发商与四川建筑工程队签订的建筑合同均说明了造成工程延期的原因是在于政府行为及不可抗力因素。5.12四川地震后 ...
//www.110.com/panli/panli_36236751.html -了解详情
，但这些交付的房屋全部被购房户认为质量不合格而拒绝收房。综上，因延期交房购房户申请仲裁机构解除合同要求退房，造成某公司损失重大，截至2010年1 某公司没有任何关系；四、本案涉及的室内装饰装修工程从始至终都是利用其作为房地产开发商建设项目建设方的有利地位，强迫某公司签订的，合同显失公平甚至存在明显欺诈 ...
//www.110.com/panli/panli_31770518.html -了解详情
若未向购房人提供上述两项文件的，购房人有权拒绝接收此房屋，由此产生的延期交房的责任由开发商承担。而在本案中，被告却从未向原告提供或出示过《竣工验收备案表 对被告而言，轻易地放弃对自己有利证据的收集，不光是放弃了自己的权益，反过来还要承担逾期交房的违约责任。这显然是不符合逻辑的！被告认为原告去看房并提出 ...
//www.110.com/ziliao/article-315305.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务