进行招标，被告投标并中标。同年6月1日，原被告签订建设工程施工合同一份，约定：1、工程包干价x元，设计变更及暂定价部分在决算时根据发包人签证按投标 原告徐州开元公司向法庭提供如下证据材料： 1、徐州开元四季A区工程招标文件、询标纪要、建设工程施工合同，旨在证明2006年6月建，原告通过招投标将徐州开元 ...

九组证据： 第一组共7份：1、《施工招标文件》，编号x—X号；2、《中标通知书》（洛阳市建设工程招标投标办公室，招字（2004）－X号）； 桩位偏移的具体原因，因而不能作为确定闽南公司应对桩位偏移承担责任的证据；该组证据中的洛阳市规划建筑设计院《设计变更通知单》（2005年3月25日）证明设计方案存在 ...

符合该文件精神，本院不予采信。因地勘资料是工程设计时所必需的资料，双方在签订的合同中约定了施工方应按设计图施工，并未将地勘资料作为施工所必需的资料 决算、项目竣工决算签署审查意见等。根据上述两个文件的精神，应当认定三峡库区建设银行经办行具有对库区移民建设工程造价进行审查的职责，是基于国家有关职能部门的 ...

云律师事务所律师，委托权限特别代理。 被上诉人（原审原告、反诉被告）福建省涵城建设工程有限公司，住所地莆田市X镇X路。 法定代表人卢某，董事长。 委托代理人黄 内。本院审查认为，对工程合同价控制问题，招标文件第31.2约定“实行投标风险包干的工程，除地质变化、非中标人原因的设计变更引起工程量增减的情形 ...

变更引起建筑面积变化进行了计算，由于双方对图纸以及招标文件中约定的计算标准均无异议，故应该以依据工程设计变更及相关规定计算的造价变更量为准，即应 的分包合同及其补充协议无效，广厦渭南分公司对此无异议。根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第2条的规定，即便“合同无效”， ...

河南省中原路桥建设（集团）与“河南省南阳市X路工程处”是同一个单位。 第二组：1.施工合同协议书；2.施工协议补充协议；3.合同附件；4.招标文件。 第三 图纸、中原路桥公司制作的施工预算表。南阳高速公司出具的证据为，南邓高速公路工程设计变更申请表、河南省交通厅（2004）X号批复、第12、20期变更 ...

三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设 保障金等费用损失x元； 二、被告衡阳市石鼓区华厦建筑工程公司赔偿原告刘某某所支付的招标及招标文件费9280元，给付担保费用7560元； 三、被告周某某给付 ...

以合同价计算。所以，原审法院只计算直接费用适当。《建设工程施工合同》第7.2条约定：配置设备超出招标文件规定发生的费用，由双方协商后确定。但是，在 月27日通过验收。《竣工结算监理审核意见》可以证明：讼争工程延期交工是基于发包人的设计变更、追加工程以及延期验收所致。《竣工验收鉴定书》证明：监理工程师、 ...

代理人林镥海、史某某，浙江沪鑫律师事务所律师。 上诉人上海欧港置业有限公司因建设工程施工合同纠纷一案，不服上海市第一中级人民法院（2007）沪一中民二（民） 日为竣工日期，无合同依据，本院不予采纳。欧港公司依据招标文件中的相关内容主张舜杰公司应当承担工程延期竣工的全部责任，但从双方所签订的施工合同看， ...

高速公路(太康段)土建工程施工招标文件。2005年4月8日，周某恒大高速公路有限公司与中国路桥(集团)总公司(现更名为中交公司)签订了《工程建设施工合同》， 为编号为BG一06-029的《许亳高速公路太康工程设计一般二类变更备忘录》，该备忘录未显示土工格栅工程，但该备忘录显示的总监签字时间为2007年 ...