。 原告崔某为与被告宁波市凯洲实业有限公司（以下简称凯洲实业公司）合作开发房地产合同纠纷一案，于2008年4月14日向宁波市X区人民法院起诉。宁波市X区 进行必然会导致工程不能按施工合同约定时间完工，也不能证明如果会影响施工，影响程度如何。因此崔某未能提供证据证明因工程量的增加而导致工期延误的责任在于 ...

（反诉被告）沈阳市名流房产开发有限公司诉被告（反诉原告）沈阳市北鼎建筑有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成由审判员王志福担任审判长，审判员黄某 在工程建设中带资承包的通知》而无效。因原告拖欠工程款致使施工计划无法实施和施工队伍出现混乱。工期延误，是因原告迟至7月6日和23日才分别提供 ...

，但是原告以拿钥匙的实际行为进行了交接。根据最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》，房屋的转移占有视为房屋的交付使用。只要 。关于燃气管道铺设影响项目施工工期应否延期的问题，上诉人认为其与被上诉人的房屋买卖合同中未约定铺设燃气管道，所以该部分工程为合同外增加工程量，其工期 ...

X年X月X日出生。 上诉人洛阳艺之峰装饰设计工程有限公司（简称艺之峰公司）因装饰装修合同纠纷一案，不服西工区人民法院（2008）西民初字第X号 消防大队以佳丽美容院未经公安消防机构审核合格擅自施工为由对原告罚款2000元。 原审法院认为：原、被告双方所签装饰工程施工合同和佳丽美容院维修协议是当事人双方 ...

的工期应为7个月。但原告自2007年4月26日开始施工，至2008年1月10日竣工，实际施工工期为8个月又15天，已经逾期竣工。而就门卫房、 、第一百一十四条第一款、第二款、第一百二十条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条的规定，判决如下： 一、被告上海某某生活 ...

6元。后因延误工期的赔偿双方发生纠纷，原告诉讼至本院。 原审法院认为：原、被告2006年7月2日签订的建设工程施工合同及补充合同和补充协议是 如下： 变更虞城县人民法院（2009）虞民初字第X号民事判决为：商丘市豫民建筑工程有限公司于本判决生效后十日内赔偿虞城县绿都房地产开发有限公司违约金x元。 一审 ...

9月5日消防验收合格之次日起至判决确定还款之日止的逾期付款利息的诉讼请求，证据充分，理由正当，予以支持。华诚公司反诉称，盛保公司延误工期350天， 竣工结算，而华诚公司没有在合理的期限内进行结算，参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律问题的解释》的规定，盛保公司有权要求华诚公司自盛保 ...

工期为455个日历天(包括桩基工程、所有分包工程)。合同对工期延误、进度计划、暂停施工作了约定，其中由于乾鸿公司原因而暂停施工的，由乾鸿公司承担损失 迟延递交竣工验收资料和竣工验收报告的行为无必然的联系，且相关索赔事项不属合同纠纷审理范畴，索赔主张不能成立。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零 ...

家公司）诉被告（反诉原告）黄山市杭州假日酒店有限公司（以下简称杭州假日酒店）装饰装修合同纠纷一案，于2008年10月12日向本院提起诉讼。本院于2008年10月 主材按发包方要求不能采购的，由发包方提供，并送达施工某场，感应门价格在一万元由发包方负责购买安装，消防设施为全包工某，增减的工某费用由美好家 ...

第六十条、第一百二十条、第二百八十六条、最高人民法院《关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三 派的项目经理杨建军始终没有上岗，这是造成“苑中苑商住区”整个工程工期延误、质量低劣、双方发生纠纷的根本原因，按照约定，恒升公司有权没收履约保证金；省六建 ...